汽車買賣合同

時間：2024-11-08 03:39:57 買賣合同我要投稿

汽車買賣合同15篇

　　隨著人們法律意識的建立，合同的地位越來越不容忽視，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編整理的汽車買賣合同，希望對大家有所幫助。

汽車買賣合同15篇

汽車買賣合同1

　　編號：采購單位(甲方)：

　　供應商(乙方)：

　　鑒證方：

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號： )，甲、乙雙方經協(xié)商，達成如下條款：

　　第一條：車型、配臵、顏色、數(shù)量、價格金額單位：元數(shù)量單位：臺

　　注：以上合同總價系指在杭州市區(qū)的交貨價(包括運費、倉儲費、出庫費等相關費用)。

　　第二條：質量保證

　　1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術規(guī)范和質量標準，經國家“三C”認證或通過國家有關部門檢測的原產地合格產品。

　　2、合同車輛在交貨過程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔責任;由甲方驗收合格后提車。

　　3、如發(fā)生所供車輛與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。

　　第三條：交貨時間、地點

　　1、乙方在合同生效后個工作日內，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運至指定地點，由甲方負責驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車工作。

　　2、在交付車輛時，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關資料及隨車的工具器材，并在保養(yǎng)手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務聯(lián)系單》。

　　第四條：驗收

　　1、乙方將車輛運達交貨地點后，甲方當場驗收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復單》和《杭州市政府采購售后服務質量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產品型號統(tǒng)一對應、描述一致。

　　2、鑒證方將會同采購辦、監(jiān)察、審計等部門以及聘請的`技術顧問履行監(jiān)督責任。

　　第五條：售后服務

　　乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質保的有關手續(xù)，落實杭州市區(qū)范圍內的特約維修網點(站)，具體負責質保期內車輛的維修保養(yǎng)和質量索賠工作。

　　第六條：履約保證金

　　乙方在簽訂合同的同時須向鑒證方繳納合同總價2%的履約保證金(合計人民幣元)，合同履行完畢后，由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財政或稅務機關監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購貨物驗收回復單》、《杭州市政府采購售后服務質量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。

　　第七條：貨款的支付

　　經甲方驗收合格交貨后，乙方須在三個工作日內將《杭州市政府采購貨物驗收回復單》、《杭州市政府采購售后服務質量反饋表》報鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復單》在個工作日內，向甲方辦理結算貨款手續(xù)。

　　第八條：其它約定

　　第九條：違約責任

　　1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應向甲方支付合同總價2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時甲方征得鑒證方同意有權終止合同。

　　2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價0.2‰的違約金;甲方無正當理由拒付貨款的，應向乙方償付合同總價2%的違約金。

　　第十條爭議的解決

　　本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定處理。

　　第十一條合同的生效

　　1、本合同經甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個工作日內送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。

　　2、合同履行期內甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　3、采購文件(編號： )、應標文件及評標過程中形成的文字資料、詢標紀要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日：年月日：

汽車買賣合同2

　　甲方：乙方：身份證號碼：_____________ 聯(lián)系電話： _____________

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規(guī)，訂立本合同。

　　一、甲方根據(jù)乙方的指定，提供牌，車型，發(fā)動機號為：，底盤號為：的汽車壹輛。

　　二、汽車總價為人民幣（大寫）元，（小寫）￥：元。

　　1.首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價的%，即人民幣（大寫）元整，（小寫）￥：元。

　　2.后續(xù)付款：余款自20 年月日至20 年月日止，分個月分期支付，即于每月28日前交元至甲方。

　　3.由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償?shù)脑瓌t，余款乙方應向甲方支付銀行利息。

　　三、車輛的保險

　　分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國家規(guī)定投保機動車強制險，50萬元第三者商業(yè)險，其他險種由乙方根據(jù)需要決定。投保手續(xù)由甲方在辦理車輛保險入戶時統(tǒng)一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統(tǒng)一保管。

　　四、車輛營運手續(xù)

　　分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現(xiàn)行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續(xù)只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續(xù)，均由乙方委托甲方辦理。

　　五、甲方的權利和義務

　　乙方有下列情況之一的，甲方有權無須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車及有關證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五 1

　　天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費（含收回車輛后發(fā)生的稅費）和由此支出的所有費用（含律師代理費）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

　�。�1）利用車輛從事違法活動；

　　（2）拖欠款項（含車款和其他應付稅費）累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的；

　�。�3）未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業(yè)險的；

　�。�4）敗壞甲方聲譽，情節(jié)嚴重的；

　�。�5）未經甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的'；

　　（6）未經甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯(lián)系的；

　　（7）未經甲方同意，擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；

　　（8）乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。

　�。�9）車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格；

　　六、乙方的權利和義務

　　1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。

　　2、乙方依法及按本合同規(guī)定經營、使用汽車、不受甲方的干預。

　　4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間，車輛的保養(yǎng)、維修費用和營運中應交的稅金、規(guī)費等所有稅費均由乙方承擔。

　　5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發(fā)生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故 2

　　確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。

　　6、乙方使用汽車在營運中出現(xiàn)的糾紛、損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

　　7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

　　七、違約責任

　　1、乙方委托甲方代辦的各種手續(xù)及甲方應當提供的服務，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。

　　2、乙方的違約責任：

　　乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應及時補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。

　　八、爭議的解決

　　甲、乙雙方在執(zhí)行本合同時發(fā)生爭議時，應本著平等、友好、誠信的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。

　　九、其它

　　1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　2、本合同自各方簽字蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：身份證號：

　　委托代理人：住所：

　　電話：手機：

　　簽訂時間：二○ 年月日

汽車買賣合同3

　　隨著市場經濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。

　　一、買賣合同的法律依據(jù)、特征

　　對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。”

　　買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)

　　《舊機動車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、

　　購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業(yè)的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續(xù)。”據(jù)此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉籍過戶手續(xù)而認定雙方的汽車買賣合同無效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協(xié)議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù)，請法院駁回李春桂的訴訟請求。

　　原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規(guī)定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十

　　八條第五項、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規(guī)定或當事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的.相關證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

　　紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產權轉讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經濟貿易委員會、國家計劃委員會、國家貿易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關于發(fā)布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

　　原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務院貿易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

　　日內返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當事人的真實意思表示，協(xié)議內容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應認定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方沒有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務院貿易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關規(guī)定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據(jù)不足，應予以撤銷。依照《中華人

汽車買賣合同4

　　合同編號：________

　　出賣人（甲方）：________

　　買受人（乙方）：________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜，訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數(shù)量及價款汽車品牌型號生產廠商產地發(fā)動機號合格證號，車架號海關單號商檢單號配置（標準配置/選用配置）車身顏色內飾顏色單價（人民幣）

　　數(shù)量：________

　　總價（人民幣）：________

　　備注：________

　　第二條定金條款

　　乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%（此比例不得超過全車款的20%），甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權要求返還定金；甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________元，大寫_________________元。

　　2、分期付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

　　以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。

　�。�1）乙方未能在以上規(guī)定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜（以銀行實際發(fā)放貸款為準）。

　�。�2）乙方未能在以上規(guī)定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔違約責任。

　　4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。

　　第四條質量

　　1、甲方向乙方出售的車輛，質量必須符合國家汽車產品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，達到產品說明書載明的技術指標符合車輛落籍地政府關于尾氣排放標準。

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監(jiān)督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_______年____月____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。

　　3、交車地點：______________________________。

　　4、交車時里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發(fā)生的公里數(shù)。

　　5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　�。�1）銷售發(fā)票；

　�。�2）（國產）車輛合格證或（進口）海關進口證明及商品檢驗單；

　�。�3）質量服務卡或保修手冊；

　　（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；

　�。�5）隨車工具及備件清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。

　　7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　第六條不可抗力

　　1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　2、遇有不可抗力的一方，應在三日內將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。

　　第七條售后服務的約定

　　1、車輛售出后，其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

　　2、在上述保修期內車輛出現(xiàn)質量問題或需要保養(yǎng)的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產廠商認定的維修保養(yǎng)網點，由乙方自行選擇。

　　在上述保修期內車輛出現(xiàn)質量問題或需要保養(yǎng)，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。

　　3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在上述保修期內車輛由于人為破壞、使用、保養(yǎng)不當、裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。

　　4、如生產廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內容與國家有關法律法規(guī)相抵觸，按國家法律法規(guī)執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　6、生產廠商的保修條款比本合同的'約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條違約責任

　　1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。

　　2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。

　　3、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定，乙方所購汽車確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，如甲方無過錯，乙方有權向生產廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。

　　第九條其他約定

　　本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　其他約定______________________

　　第十條解決爭議的方法

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣 ___仲裁委員會仲裁；

　�。ǘ┫騙________人民法院提起訴訟。

　　甲方：（簽章）________

　　乙方：（簽章）________

　　地址：________

　　證照名稱：________

　　證照號碼：________

　　法定代表人：________________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　聯(lián)系電話：________

　　傳真：________

　　郵政編碼：________

　　簽訂時間：________

　　簽訂地點：________

　　附件一

　　車輛交接書

　　_______年_____月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1、甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規(guī)格為：___________________________________

　　乙方經過驗收，認為符合雙方______年______月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定（發(fā)動機號：_________車架號：___________），同意接受。

　　2、隨車文件清單如下（打√）：

　　（1）發(fā)票□

　�。�2）合格證□

　�。�3）說明書□

　　（4）保修卡□

　�。�5）海關證□

　　（6）商檢證□

　�。�7）進口車關單□

　　（8）進口車商檢單□

　　（9）其他：________________

　　3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。

　　外觀_______，發(fā)動機運轉_______，其它_______

　　4、里程表顯示數(shù)：_____________公里

　　5、其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方簽章：________

　　日期：________

　　乙方簽章：________

　　日期：________

　　附件二

　　委托服務協(xié)議書

　　委托人（乙方）：________

　　受托人（甲方）：________

　　雙方經協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

　�。�1）代辦拍牌□

　�。�2）代辦按揭□

　�。�3）代辦保險□

　　（4）代辦上牌□

　�。�5）代辦裝潢□

　�。�6）代辦其他項目：

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）合計__________元，大寫_______________________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦上牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險，

　　（1）保險公司所在地及名稱：____________________________________________

　�。�2）保險期限：一年□二年□三年□

　�。�3）第三者責任險，費用：_________________元。

　　（4）車輛損失險，費用：___________________元。

　�。�5）其他險種名稱及費用：_________________元。

　�。�6）以上保險費用合計：__________________元。

　�。�7）雙方特別約定：

　　乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4。代辦上牌，費用概算如下：

　　養(yǎng)路費____________元，車船稅_________元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。

　　5。代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。

　　6。辦其他項目______________________，費用_______________元。

　　7。所有辦理有關法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1、乙方預付。

　　2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_________年_______月_______日前。

　　六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：

　�。�1）購置稅憑證

　　（2）養(yǎng)路費憑證

　�。�3）機動車保險單

　　（4）行駛證

　�。�5）車船稅憑證

　　（6）車輛牌照號碼：

　　七、違約責任

　　1、甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。

　　2、乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。

　　3、除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4、因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方簽章：________

　　日期：________________

　　乙方簽章：________

　　日期：________

汽車買賣合同5

　　賣方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號（以下簡稱甲方）。

　　買方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡稱乙方）。

　　甲、乙雙方通過平等協(xié)商，甲方同意將東風金霸貨車出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：

　　一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風金霸貨車，發(fā)動機號。

　　二、所售車輛作價及付款方式：所售車輛作價元整，里程為公里。合同簽訂之日一次性付清。

　　三、根據(jù)《中華人民共和國道路安全實施細則》有關條款之規(guī)定，車輛所有權發(fā)生變化，需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續(xù)，一切費用由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日以前的相關稅費由甲方承擔，自XXXX年XX月XX日以后的相關稅費由乙方承擔。自XXXX年XX月XX日起車輛如發(fā)生事故，一切責任由乙方承擔賠償。

　　四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。

　　五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。

　　六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份。

　　甲方：乙方：

　　見證單位：XXXXXXX法律事務所

　　XXXX年XX月XX日

汽車買賣合同6

　　合同編號：

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　第一條汽車名稱、數(shù)量及價款

　　汽車品牌型號

　　生產廠商產地

　　發(fā)動機號合格證號

　　車架號海關單號

　　商檢單號配置(標準配置/選用配置)

　　車身顏色內飾顏色

　　單價(人民幣)

　　數(shù)量

　　總價(人民幣)

　　備注

　　第二條定金條款

　　乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%(此比例不得超過全車款的20%)，甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權要求返還定金;甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________ 元，大寫_________________ 元。

　　2、分期付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。

　　3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。

　　以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。

　　(1)乙方未能在以上規(guī)定時間內與銀行辦妥有關抵押貸款事宜(以銀行實際發(fā)放貸款為準)。

　　(2)乙方未能在以上規(guī)定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　屬甲方原因導致甲方未能辦理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔違約責任。

　　4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。

　　第四條質量

　　3、雙方對車輛質量認定有爭議的，以國家汽車質量監(jiān)督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_______ 年____月____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。

　　3、交車地點：______________________________。

　　4、交車時里程表記錄為：_________ 公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發(fā)生的公里數(shù)。

　　5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　(1)銷售發(fā)票;(2) (國產)車輛合格證或(進口)海關進口證明及商品檢驗單;(3) 質量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單。

　　6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。

　　7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　第六條不可抗力

　　1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的.，不能免除責任。

　　第七條售后服務的約定

　　1、車輛售出后，其售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

　　在上述保修期內車輛出現(xiàn)質量問題或需要保養(yǎng)，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。

　　4、如生產廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內容與國家有關法律法規(guī)相抵觸，按國家法律法規(guī)執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國家如出臺有關汽車產品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　6、生產廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條違約責任

　　2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質量標準，乙方有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。

　　第九條其他約定

　　其他約定______________________

　　第十條解決爭議的方法

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調解解決;協(xié)商或調解不成的，按下面第_____種方式解決：

　　(一)提交_ ___仲裁委員會仲裁;

　　(二)向_____ ____ 人民法院提起訴訟。

　　甲方：(簽章) 乙方：(簽章)

　　地址：地址：

　　證照名稱：證照名稱：

　　證照號碼：證照號碼：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　簽訂時間：簽訂時間：

　　簽訂地點：簽訂地點：

　　附件一

　　車輛交接書

　　_______ 年_____ 月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1. 甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規(guī)格為：___________________________________

　　乙方經過驗收，認為符合雙方 ______ 年______ 月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定(發(fā)動機號：_________車架號：___________)，同意接受。

　　2. 隨車文件清單如下(打√)：

　　(1)發(fā)票□ (2)合格證□ (3)說明書□ (4)保修卡□ (5)海關證□

　　(6)商檢證□ (7)進口車關單□ (8)進口車商檢單□ (9)其他：________________

　　3. 下列車輛項目完好無損、運轉正常打“√”。

　　外觀_______，發(fā)動機運轉_______，其它_______

　　4. 里程表顯示數(shù)：_____________公里

　　5. 其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方簽章：乙方簽章：

　　日期：日期：

　　附件二

　　委托服務協(xié)議書

　　委托人(乙方)：

　　受托人(甲方)：

　　雙方經協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項乙方授權甲方代為辦理下列事項(打√)：

　　(1)代辦拍牌□(2)代辦按揭□(3)代辦保險□(4)代辦上牌□(5)代辦裝潢□(6)代辦其他項目：

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬(以下簡稱代辦費)合計__________元，大寫_______________________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦上牌，代辦費：___________元。

　　2、代辦按揭，代辦費：___________元。

　　3、代辦保險，

　　(1)保險公司所在地及名稱：____________________________________________

　　(2)保險期限：一年□ 二年 □ 三年□

　　(3)第三者責任險，費用：_________________元。

　　(4)車輛損失險，費用：___________________元。

　　(5)其他險種名稱及費用：_________________元。

　　(6)以上保險費用合計：__________________元。

　　(7)雙方特別約定：

　　4.代辦上牌，費用概算如下：

　　養(yǎng)路費____________ 元，車船稅_________ 元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。

　　5.代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。

　　6. 辦其他項目______________________ ，費用_______________元。

　　7. 所有辦理有關法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結帳。

　　四、上述費用采取下列第______種方式支付：

　　1.乙方預付。 2.甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。

　　六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：

　　(1)購置稅憑證(2)養(yǎng)路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼：

　　七、違約責任

　　1.甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。

　　2.乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。

　　3.除不可抗力或遇政府機構停電、設備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款 %向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4.因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方簽章：乙方簽章：

　　日期：日期：

汽車買賣合同7

　　分配單號：__________共_____頁第____頁合同號：（）字____________號簽訂地點：___________________________

　　買受人

　　出賣人

　　買受人

　　收貨人

　　付款人

　　單位名稱

　　法定代表人

　　聯(lián)系人

　　法定代表

　　聯(lián)系人

　　郵政編碼

　　電掛

　　郵政編碼

　　電掛

　　通訊地址

　　開戶行

　　電話

　　帳號

　　電話

　　開戶行

　　銀行帳號

　　付款方式

　　付款期限

　　中轉、聯(lián)運(港)

　　序號

　　型號

　　產品名稱及規(guī)格

　　代碼

　　數(shù)量(輛)

　　單價(元)

　　總金額(元)

　　交貨進度

　　交貨方式

　　代運到站

　　驗交貨地點

　　一季

　　二季

　　三季

　　四季

　　其??他??條??款一、結算方式：1．買受人自提車及公路代運，按交貨期款到后發(fā)車。2．出賣人代運，以出賣人委托鐵路起運日為交貨期、貨款及運雜費等發(fā)車后買受人方辦理托收承付。二、出賣人為買賣人代運和代押運的`汽車，出賣人除向需方核收運費和運輸保險費外，每輛另收廠內吊裝費和押運費______元/輛。三、產品質量：按出賣人規(guī)定的出廠檢驗標準，如發(fā)生質量問題，按出賣人有關規(guī)定實行“三包”。四、單價內不含車輛購置附加費。五、違約責任：出賣人逾期交貨（鐵路運輸?shù)炔豢煽咕茉虺猓⿷蛸I受人付違約金____元/輛。買受人方逾期提貨，按到期合同貨款的_____%向出賣人方付違約金元/輛，并付____%利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需要改或終止，應經雙方協(xié)商一致簽具修訂或撤消的協(xié)議書。因故要求合同變更，應在交貨期前45天以函（電）向對方協(xié)商。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，不能達成一致意見時按《中華人民共和國合同法》有關條款規(guī)定執(zhí)行。

　　六、本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，其余為副本（副本三份）。

　　七、其他約定事項：____________________

　　買受人簽字：______________________出賣人簽字：______________________簽訂日期：_______年______月_____日

汽車買賣合同8

　　出賣方：(以下簡稱甲方)

　　買受方： (以下簡稱乙方)

　　擔保方： (以下簡稱丙方)

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購車，丙方為其提供擔保，為此，甲、乙、丙三方遵循法律、法規(guī)，訂立本合同。

　　一、汽車型號、數(shù)量及附件

　　1、甲方根據(jù)乙方的指定，提供解放牌，車型，發(fā)動機號為：，底盤號為：，合格證號為：的汽車壹輛。

　　2、甲方為乙方安裝一套汽車G裝置，作為該車輛的必備部分;同時為乙方統(tǒng)一配備專門的手機卡號(手機卡號為：13 )，作為乙方與甲方聯(lián)系之用，所需費用由乙方承擔

　　二、汽車價格和付款方式

　　1、汽車價格：汽車總價為人民幣(大寫) 拾萬仠佰拾元，(小寫)：元，以上價格僅為南昌提貨價，并不含車輛購罝費，申領牌照等費用。

　　2、付款方式：采取分期付款的方式。

　�、偈灼诟犊睿阂曳教彳囍�，一次性向甲方支付汽車總價的 %，即人民幣(大寫) 拾萬仠佰元整，(小寫)：元。

　�、诤罄m(xù)付款：余款自________年____月____日至________年____月____日止，分個月分期支付，即于每月____日前交元至甲方。

　　3、由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償?shù)脑瓌t，余款乙方應向甲方支付銀行利息。

　　4、全套G裝置元，以后每月使用費80元;手機卡號100元，以后使用費用按實際結算;以上費用均由乙方承擔。

　　三、車輛上牌乙方所購之車，委托甲方辦理申領牌照，所發(fā)生費用由乙方承擔。

　　四、質量維修 1.甲方向乙方銷售的車輛，其質量必須達到生產廠家執(zhí)行的企業(yè)標準和國家標準。

　　2、乙方提車時，應對所購車輛進行認真驗收，對其功能，外觀等各方面進行認真檢查、確認，直到認為符合質量要求方可提貨。

　　3、乙方所購車輛的售后服務，按照XX集團售后標準，由XX集團各服務站負責解決，乙方不得以此為由拒付車款。

　　4、甲方向乙方提供的附件G裝置或手機卡號，負責乙方能正常使用，乙方在使用過程中發(fā)生故障時，由甲方負責修理或更換，所需費用由乙方承擔。

　　五、乙方在下列程序完成后提車

　　1、乙方攜帶本人、配偶、丙方身份證及戶口本復印件(復印件須由甲方與原件核對)或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、夫妻關系證明、《身份證明》、《聲明》、以及甲方認為需要的其他材料。

　　2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后，甲乙方丙三方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。

　　3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。

　　4、甲方代辦車輛上牌手續(xù)、車輛營運手續(xù)、車輛保險手續(xù)等后，乙方填寫驗車單，方可提車。

　　5、車輛上牌所有的移動，包括定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任(含交通事故)，由乙方承擔。

　　六、擔保為確保乙方履行本合同規(guī)定之義務，雙方約定采取如下()種擔保形式：

　　1、保證：乙方特請丙方為其提供連帶保證。保證范圍為乙方尚欠購車款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執(zhí)行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。保證期間自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后________年。

　　2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的財產為乙方債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和各種稅費時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的.價款優(yōu)先受償。抵押范圍乙方欠購車款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執(zhí)行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。抵押需辦理登記的，所發(fā)生的費用由乙方承擔，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。

　　七、車輛所有權歸屬和所有權的轉移

　　1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費前，甲方保留車輛的所有權，所購車輛必須登記在甲方名下，乙方享有占有、使用、和收益的權利。

　　2、乙方按合同付清全部車款和其他有關稅費后，車輛的所有權歸乙方所有，乙方應當將車輛過戶至乙方或乙方指定的單位或個人，所需費用由乙方承擔。

　　3、在乙方辦理過戶手續(xù)后，如G裝置和手機卡號完好無損，則由甲方按1000元的價格回收。

　　八、車輛的保險分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國家規(guī)定投保第三者強制險，50萬元第三者商業(yè)險，其他險種由乙方根據(jù)需要決定。投保手續(xù)由甲方在辦理車輛保險入戶時統(tǒng)一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統(tǒng)一保管。

　　九、車輛的轉讓在分期付款期間內，由于特殊原因乙方需轉讓所購車輛，應事先征得甲方書面同意，并辦理相關手續(xù)，同時，甲方在同等條件下有優(yōu)先購買權。

　　十、車輛營運手續(xù) 分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現(xiàn)行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續(xù)只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續(xù)，均由乙方委托甲方辦理。十

　　一、甲方的權利和義務

　　1、分期付款購車期間，由于乙方未付清全部車款及其他稅費，汽車所有權屬甲方。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產無關。

　　2、乙方有下列情況之一的，甲方有權無須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車及有關證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費(含收回車輛后發(fā)生的稅費)和由此支出的所有費用(含律師代理費)。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

　　(1)利用車輛從事違法活動;

　　(2)拖欠款項(含車款和其他應付稅費)累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的;

　　(3)未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業(yè)險的;

　　(4)敗壞甲方聲譽，情節(jié)嚴重的(如營運中騙貨、偷貨等);

　　(5)未經甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞G裝置的;

　　(6)未經甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯(lián)系的;

　　(7)未經甲方同意，擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為;

　　(8)乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。

　　(9)車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格;

　　3、甲方有義務，特別是車輛遭搶、盜、騙時，利用G提供服務。

　　4、G裝置安裝后，甲方有義務派員對乙方進行G使用進行培訓。

　　5、甲方雖名為物流公司，但與乙方僅發(fā)生汽車買賣關系，沒有義務為乙方提供貨運業(yè)務。十

　　二、乙方的權利和義務

　　1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。乙方向甲方支付首期車款及相關費用后，即獲得汽車的39;占有權、使用權和收益權。

　　2、乙方依法及按本合同規(guī)定經營、使用汽車、不受甲方的干預。

　　3、乙方不得以任何形式拆除或改變、破壞G裝置、變更手機卡號或停止使用此手機卡;G裝置或手機卡號出現(xiàn)故障時，乙方應在48小時之內通知甲方。

　　4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間，車輛的保養(yǎng)、維修費用和營運中應交的稅金、規(guī)費等所有稅費均由乙方承擔。

　　5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發(fā)生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。

　　6、乙方使用汽車在營運中出現(xiàn)的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

　　7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

　　十三、違約責任

　　1、甲方的違約責任：

　　(1)、甲方提供的汽車品牌、型號、質量不符合合同規(guī)定的要求，乙方有權拒收，甲方除應提供符合合同約定的車輛外，還應承擔逾期交貨的違約責任，并承擔乙方因此而多付的費用。

　　(2)、乙方委托甲方代辦的各種手續(xù)及甲方應當提供的服務，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。

　　2、乙方的違約責任：乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應及時補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。乙方拖欠車款累計達二萬元以上或累計達二個月應付車款金額的，甲方有權按本合同第十一條第二項之規(guī)定辦理。

　　十四、甲方權利的轉讓和車輛的抵押甲方在分期付款期間有權將本合同項下的權利全部或部分轉讓給第三方;在不影響乙方使用車輛、不影響乙方行使本合同項下權利的前提下，有權將該車輛作抵押。

　　十五、爭議的解決甲、乙雙方在執(zhí)行本合同時發(fā)生爭議時，應本著平等、友好、誠信的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。

　　十六、其它

　　1、本合同未盡事宜，雙方可訂立補充合同，補充合同與本合同有同等的法律效力。

　　2、本合同壹式二份，甲,、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　3、本合同自各方簽字蓋章后生效。

　　甲方：江西XX公司

　　乙方：法定代表人：身份證號：委托代理人：住所：電話：手機：傳真：

　　丙方：丙方：身份證號：法定代表人：住址：委托代理人：手機：電話：

　　簽訂時間：________年____月____日簽約地點

汽車買賣合同9

　　附件一車輛交接書年月日，甲、乙雙方在對進行驗收與交接，雙方確認：

　　1、甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規(guī)格為：乙方經過驗收，認為符合雙方年月日簽訂的汽車買賣合同約定（發(fā)動機號：車架號：），同意接受。

　　2、乙方已付清全部車價款計人民幣元，大寫。

　　甲方已開具發(fā)票給乙方。發(fā)票號為：。

　　3、隨車文件清單如下（打√）：

　�。�1）發(fā)票

　�。�2）合格證（3）說明書

　�。�4）保修卡（5）海關證

　�。�6）商檢證（7）其他：

　　4、下列車輛項目完好無損、運轉正常打”√”，反之打”×”。

　　5、里程表顯示數(shù)：公里

　　6、其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方簽字或蓋章：乙方簽字或蓋章：

　　日期：日期：

汽車買賣合同10

　　出賣人(甲方)：付汝強、男、漢族、

　　身份證號：6523251

　　現(xiàn)住新疆奇臺縣步行街天山旅館，電話

　　受買人(乙方)：殷建峰，男、漢族、

　　身份證號：6523253

　　現(xiàn)住奇臺縣陽光裕景，電話

　　上例協(xié)議人自愿協(xié)商，甲方將自己所有的新疆遠方公司奇臺至老奇臺班線車，車牌號：新BB4383，

　　一、甲方于20x年3月27日將該車交付乙方，即買賣成立。雙方交接車時當場對車檢查，對車質量都無異議，自交付乙方后再出現(xiàn)車質量問題甲方不承擔責任。

　　二、該車自本日交付乙方以前發(fā)生的交通事故或自傷等原因造成第三人、自己的'人身、財產損害或電子違章等事故記錄，全部由甲方承擔，自本車交付乙方后(即：20x年3月27日)發(fā)生交通事故，造成第三人或自己人身、財產損失或電子違章記錄等事故記錄全部由乙方承擔。

　　三、本車輛雙方約定總價款240000元(貳拾肆萬元)，本合同簽字時當場付110000元(壹拾壹萬元)，剩余130000(壹拾叁萬元)于公司過戶完成后當場付清。

　　四、在公司的過戶費用5000元(伍仟元)以下由乙方承擔，如超過5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承擔。

　　五、關于國家對客運車即本車燃油補貼20x年1月1日以前歸甲方所有，20x年1月1日以后歸乙方所有。

　　六、如有一方違約必須向另一方交付違約金20x0元(貳萬元)。

　　七、本合同經雙方簽字后生效，一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：電話：

　　乙方：電話：

　　20x年3月27日

汽車買賣合同11

　　甲方（賣車方）：__身份證號：__

　　現(xiàn)住址：__

　　乙方（買車方）：__身份證號：__

　　現(xiàn)住址：__

　　甲乙方經過協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　1、甲方將牌號為：__________，發(fā)動機號________，車架號為__________。_____年_______顏色車。________牌機動車以現(xiàn)金_____________________元的價格賣給乙方。

　　2、甲方保證此車手續(xù)真實有效（有檔案），來源正確，無交通事故及經濟（產權、債務、低債）等糾紛，甲方保證此車能夠正常過戶。

　　3、該車在_____年____月____日以前的`一切事由甲方負責，在_____年____月____日以后的一切事由乙方負責。

　　4、此協(xié)議在乙方對車和車況認可后雙方簽字后，協(xié)議生效，并具有法律效力。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　5、其它備注：

　　甲方簽字：__聯(lián)系電話：__

　　乙方簽字：__聯(lián)系電話：__

　　甲方收車款萬仟佰拾元整

　　收款人簽字：__

　　__年__月__日

汽車買賣合同12

　　甲方（出賣人）：_________

　　住所：_________郵編：_________

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_________

　　法定代表人：_________電話：_________

　　委托代理人：_________電話：_________

　　乙方（買受人）：_________

　　住所（址）：_________郵編：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　證件類型：身份證口護照口永久居留證口

　　證件號碼：_________

　　委托代理人：_________身份證號碼：_________

　　住所（址）：_________聯(lián)系電話：_________

　　甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

　　第一條標的物

　　汽車品牌及型號規(guī)格：_________

　　生產廠名稱：_________出廠時間：_________

　　首選顏色：_________次選顏色：_________

　　第二條數(shù)量與價款

　　車輛單價：_________元，大寫_________。

　　數(shù)量：_________臺。

　　車輛總價：_________元，大寫_________。

　　運費：_________元，由_________方承擔。

　　出庫費：_________元，由_________方承擔。

　　車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務的，雙方應另行簽訂委托服務協(xié)議書（附件二）。

　　第三條付款方式

　　乙方在簽定合同時即付定金：_________元，在結算時沖抵車款。

　　乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1．一次性付款方式：簽署本合同之日起_________日內，支付全部車價款，計人民幣_________元，大寫_________。

　　2．汽車消費貸款方式：簽署本合同之日起_________日內，首付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。余款計人民幣_________元，大寫_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通過金融機構辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。

　�。�1）乙方未能在以上規(guī)定時間內向金融機構辦妥有關汽車消費貸款事宜（以實際發(fā)放貸款為準）。

　　（2）乙方未能在以上規(guī)定時間內足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付。

　　3．分期付款方式：

　�。�1）簽署本合同時，支付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。

　�。�2）_________年_________月_________日前支付全部車價款的_________%，計人民幣_________元，大寫_________。

　�。�3）_________年_________月_________日前支付最后一期車價款，計人民幣_________元，大寫_________。

　　第四條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1．交車時間：_________年_________月_________日前。

　　2．提車方式：乙方自提口甲方送車上門口

　　3．交車地點：_________

　　4．交車時里程表記錄小于：（1）100公里口（2）_________公里口以上里程表記錄均不包含委托上牌服務發(fā)生的公里數(shù)。

　　5．甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　�。�1）銷售發(fā)票。

　　（2）（國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單。

　　（3）質量服務卡或保修手冊。

　�。�4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）。

　　（5）隨車工具及備件清單。

　　6．車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。

　　7．甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書（附件一），即為該車輛正式交付。

　　8．車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉移至乙方。

　　第五條不可抗力、不可預測因素

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　附件2：委托服務協(xié)議書

　　委托人（乙方）：_________ 受托人（甲方）：_________

　　雙方經協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項

　　乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：（1）代辦拍牌口（2）代辦按揭口（3）代辦保險口（4）代辦上牌口（5）代辦裝潢口（6）代辦其他項目：_________

　　二、委托報酬

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性支付代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）合計_________元，大寫_________。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1．代辦拍牌。費用概算如下：_________。代辦費：_________元。

　　2．代辦按揭。費用概算如下：_________。代辦費：_________元。

　　3．代辦保險。

　�。�1）保險公司所在地及名稱：_________

　　（2）保險期限：一年口二年口三年口

　�。�3）第三者責任險，費用概算：_________元。

　�。�4）車輛損失險，費用概算：_________元。

　�。�5）其他險種名稱及費用概算：_________元。

　　（6）以上保險費用概算合計：_________元。

　�。�7）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的`行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4．代辦上牌。費用概算如下：養(yǎng)路費：_________元，車船稅：_________元，購置稅：_________元，注冊費：_________元，其他：_________元，合計約：_________元。代辦費：_________元。

　　5．代辦裝潢。裝潢項目及費用概算如下：_________代辦費：_________元。

　　6．代辦其他項目。費用概算如下：_________代辦費：_________元。

　　7．所有辦理有關法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結賬。

　　四、上述費用采取下列第_________種方式支付：

　　1．乙方預付。

　　2．甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_________年_________月_________日前。

　　六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：

　�。�1）購置稅憑證

　　（2）養(yǎng)路費憑證

　�。�3）機動車保險單

　�。�4）行駛證

　�。�5）車船稅憑證

　　（6）車輛牌照號碼：

　　七、違約責任

　　1．甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。

　　2．乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經濟損失。

　　3．除不可抗力外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款_________％向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4．因乙方不能及時提供有關材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。

　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

汽車買賣合同13

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就汽車買賣的有關事宜訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數(shù)量及價款

　　汽車品牌：

　　型號規(guī)格：

　　生產廠商：

　　產地：

　　配置（標準配置/選用配置）：

　　數(shù)量（臺）：

　　車身顏色：

　　首選：

　　次選：

　　單價（人民幣）：

　　內飾顏色：

　　首選：

　　次選：

　　總價（人民幣）大寫：

　　備注：

　　第二條定金

　　雙方約定：本合同簽訂時，乙方應向甲方支付定金__________元，大寫：____________________。

　　甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權要求返還定金；因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間，如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽訂本合同時，支付全部車價款，計人民幣__________元，大寫__________ 。

　　2、分期付款方式：簽訂本合同時，_____年_____月_____日前，支付全部車價款的_____%，計人民幣__________元，大寫__________元。

　　年月日前，支付全部車價款的__________%，計人民幣_____元，大寫_____元。

　　年月日前，支付余款，計人民幣_____元，大寫_____元。

　　3、貸款方式：見《貸款合同》。

　　第四條質量

　　1、甲方出售的車輛，質量應符合國家關于汽車產品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產安全的要求，并達到產品說明書載明的技術指標，符合車輛落籍地有關部門關于尾氣排放的標準。

　　2、甲方出售的車輛，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上標明的產品或合法進口的產品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

　　3、雙方對車輛是否存在質量問題有爭議的，依據(jù)法律法規(guī)或者直觀觀察等日常生活經驗能夠直接確認的事實，可以直接作為判定問題的依據(jù)；需要進行鑒定的，以具有法定資質的汽車檢驗機構出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔；經鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：_____年_____月_____日前。

　　2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□。

　　3、交車地點：

　　4、交車時里程表記錄小于：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。

　　5、甲方交付車輛時應同時提供：

　　（1）銷售發(fā)票；（2）（國產車）車輛合格證或（進口車）海關進口證明及商品檢驗單；（3）質量服務卡或保修手冊；（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；（5）隨車工具及備件清單；（6）。

　　6、甲方應在交車時當場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方應對車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如有異議，應當場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質量問題的，乙方有權要求更換車輛；對于車輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方沒有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔。7、甲方將車輛交由乙方實際支配并向乙方交付隨車文件時，雙方應簽訂車輛交接書（見附件一），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，該車輛的所有權風險責任由乙方承擔。

　　第六條售后服務

　　1、車輛售后服務及保修參照生產廠商關于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

　　2、甲方應提供由生產廠商認定的兩家以上的維修保養(yǎng)網點供乙方選擇。

　　在保修期內車輛出現(xiàn)質量問題或需要保養(yǎng)，乙方應在生產廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。

　　3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關資料。在保修期內車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當、裝潢、改裝不當，或到生產廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質量問題，甲方不承擔責任。

　　4、生產廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內容與國家有關規(guī)定相抵觸的，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國家出臺有關汽車產品修理更換退貨或車內空氣質量等方面的規(guī)定的，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　6、生產廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產廠商的承諾執(zhí)行。

　　7、其它條款：

　　第七條違約責任

　　1、甲方未按時交付車輛的，或因甲方原因導致交付未能實現(xiàn)的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

　　2、乙方未按約定支付車價款的，應依照銀行遲延付款的規(guī)定向甲方支付違約金，超過_____日的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

　　3、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的'質量標準，有權要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。

　　4、經具有法定資質的汽車檢驗機構鑒定，車輛確實存在設計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產損害，乙方有權選擇要求甲方或生產廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)�，如生產廠商有過錯的，甲方在承擔賠償責任后有權向生產廠商追償；乙方要求生產廠商賠償?shù)模追接袇f(xié)助乙方的義務。

　　5、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。

　　6、因車身超重，尾氣不合格等情況導致乙方無法上牌照，乙方有權退車。

　　7、保修期中，乙方所購車輛出現(xiàn)質量故障，甲方在_____日內未能修復，影響乙方正常使用的，每延期一日應賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失_____元。

　　8、一方無正當理由單方解除合同的，應按__________的標準向對方支付違約金或適用定金條款。

　　9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在10日內提供證明。根據(jù)不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　第八條其他約定

　　未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協(xié)議、附件均為本合同的組成部分。

　　其他約定：

　　第九條解決爭議的方法

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第_____種方式解決；

　�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；

　�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　第十條生效

　　本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　地址：

　　證照名稱：

　　證照號碼：

　　證件號碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話：

　　郵政編碼：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　附件一

　　合同編號：

　　車輛交接書

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

　　_____年_____月_____日_____時，甲、乙雙方在_____對_____牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：

　　1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規(guī)格為：_______________乙方經過驗收，認為該車輛符合雙方于_____年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號為）的約定（發(fā)動機號：_______________車架號：_______________），同意接受。

　　2、隨車文件清單如下（打√）：

　　（1）發(fā)票□（2）合格證□（3）說明書□（4）保修卡□（5）海關證□（6）商檢證□（7）進口車關單□（8）進口車商檢單□（9）其他：__________ 。

　　3、下列車輛項目完好無損、運轉正常打√，不正常的打×，空格內可自行添加項目。

　　外觀及漆面

　　燈光

　　電動天線

　　內飾

　　反光鏡

　　轉向

　　輪胎及備胎

　　收放機

　　制動

　　雨刮器

　　點煙器

　　手剎

　　發(fā)動機

　　鑰匙及遙控器

　　離合器

　　空調

　　千斤頂

　　排擋

　　門窗

　　隨車工具

　　儀表盤

　　電動天窗

　　警示牌

　　4、里程表顯示數(shù)：__________公里。

　　5、其它交接事項：

　　本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效。

　　甲方簽字或蓋章：

　　乙方簽字或蓋章：

　　時間：_____年_____月_____日_____時_____分

　　附件二：

　　合同編號：

　　委托服務協(xié)議書

　　委托人（乙方）：

　　受托人（甲方）：

　　雙方經協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項

　　乙方授權甲方代為辦理下列事項（打√）：

　　（1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項。

　　二、委托報酬

　　為甲方順利完成委托事宜，乙方應在簽訂本協(xié)議時支付_____元，大寫：_______________

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費），合計__________元，大寫_______________ 。

　　三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：

　　1、代辦選牌，代辦費：_____元。

　　2、代辦按揭，代辦費：_____元。

　　3、代辦保險：

　�。�1）保險公司所在地及名稱：

　　（2）保險期限：一年□二年□三年□

　�。�3）第三者責任險，費用：_____元。

　　（4）交通事故責任強制險，費用：_____元。

　�。�5）車輛損失險，費用：_____元。

　�。�6）其他險種名稱及費用：_____。

　�。�7）以上保險費用合計：_____元。

　�。�8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務的，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責任強制險和車輛損失險。保險合同應書面約定以下內容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。

　　4、代辦上牌，費用概算如下：

　　養(yǎng)路費_____元，車船稅_____元，購置稅_____元，注冊費：_____元，其他_____元，合計約_____元。

　　5、代辦裝潢，裝潢項目_____，費用_____元。

　　6、代辦其他項目_____，費用_____元。

　　7、所有辦理有關法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔。甲方應憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結帳。

　　四、上述費用采取下列第_____種方式支付：

　　1、乙方預付。2、甲方暫先墊付。

　　五、上牌服務完成期限：_____年_____月_____日前。

　　六、完成委托上牌服務，應隨車移交如下材料：

　�。�1）購置稅憑證（2）養(yǎng)路費憑證（3）機動車保險單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號碼：__________。

　　七、違約責任：

　　1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應先向保險公司索賠；保險賠付不足的部分，屬于甲方責任的，由甲方承擔，屬于第三方責任的，甲方應協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯導致車輛未上相關保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔賠償責任。

　　2、乙方中途撤回委托解除合同的，應承擔由此給甲方造成的實際損失。

　　3、除不可抗力或政府有關部門的原因外，甲方未能在約定期限內完成委托事項的，乙方有權按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過日，甲方應按全部車價款_____%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。

　　4、因乙方未能及時提供有關材料而影響委托事項完成的，本協(xié)議履行期限相應順延，甲方不承擔違約責任。

　　八、解決爭議的方法：同《江蘇省汽車買賣合同》。

　　九、其他約定：

　　甲方簽字或蓋章：

　　乙方簽字或蓋章：

　　日期：

汽車買賣合同14

　　甲方（出售方）：

　　身份證號：

　　乙方（購買方）：

　　身份證號：

　　甲方現(xiàn)有一輛______色______車。車牌號________：發(fā)動機號______________車架號碼________________記日期___________乙方已現(xiàn)場核對一致。于________年____月____日_______時，有償轉讓給乙方，依據(jù)《中華人民共和國民法典合同法》及有關法規(guī)的規(guī)定，雙方自愿協(xié)商一致簽訂本合同。

　　一、本車價款為人民幣小寫________元（大寫：__________）成交，甲方向乙方提供一切過戶手續(xù)后，乙方將車款一次性付清，過戶所需的一切費用由乙方承擔。

　　二、甲方需對本車的.真實性、合法有效性負全部責任，如因來路不明或被抵壓查封等其它因素給乙方帶來的直接經濟損由甲方承擔。

　　三、本車甲方不做任何質量保證；由乙方現(xiàn)場鑒定認可購買，成交后雙方不得有任何異議。

　　四、自簽字成交前與此車有關的一切事宜（交通違章；事故債務糾紛等）由甲方負責。簽字成交后，一切事宜（交通違章；事故；債務糾紛等）由乙方負責，與甲方無關。

　　六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　七、如簽字后有一方違約，由法院判決。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　公證人（簽字）：

　　____年____月____日