樣品買賣合同【精】

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的樣品買賣合同，歡迎大家分享。

樣品買賣合同1

　　賣方：________（下稱甲方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　買方：________（下稱乙方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁賠償之責(zé)。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的.，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　�。�1）提________交仲裁委員會(huì)仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人（甲方）（簽章）：________買受人（乙方）（簽章）：________________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________

樣品買賣合同2

　　甲方（賣方）：

　　合同編號(hào)：G-0502

　　乙方（買方）：

　　簽訂地點(diǎn)：上海

　　第一條 紅木家具基本情況 （請(qǐng)逐項(xiàng)填寫，勿寫“同樣品”；“驗(yàn)收說明”等內(nèi)容請(qǐng)?jiān)隍?yàn)收后填寫）簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。

　　第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。

　　第四條 甲方送貨，運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗(yàn)貨簽收，甲方應(yīng)在交貨時(shí)督促乙方對(duì)家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗(yàn)收，乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。

　　第五條 違約責(zé)任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。

　　第六條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的.，甲方應(yīng)予以更換或退貨。

　　第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當(dāng)事 人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 二 種方式解決：

　　（一）提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第八條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

　　聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式

樣品買賣合同3

　　供貨單位(甲方)：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　傳真：

　　借用單位(乙方)：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　傳真：

　　二、雙方義務(wù)和權(quán)利：

　　1、甲方對(duì)乙方承擔(dān)如下義務(wù)：

　　①、按甲方的產(chǎn)品提供產(chǎn)品使用說明書及其相應(yīng)調(diào)試軟件和技術(shù)支持。

　�、�、擔(dān)負(fù)產(chǎn)品的培訓(xùn)，并及時(shí)跟據(jù)乙方所提出的產(chǎn)品需求或功能的增加進(jìn)行改進(jìn)。

　　2、乙方對(duì)甲方承擔(dān)的義務(wù)如下：

　�、佟⑹盏郊追降漠a(chǎn)品后，在_天內(nèi)(即從20xx年_月_日至20xx年_月_日)做好產(chǎn)品的相關(guān)測(cè)試，并投入試用，同時(shí)應(yīng)向甲方如實(shí)提供產(chǎn)品相關(guān)的測(cè)試情況(測(cè)試報(bào)告);

　�、凇⒃谝�(guī)定的'時(shí)間內(nèi)(60天)未能完成測(cè)試，需向甲方提出延時(shí)要求，經(jīng)雙方協(xié)商產(chǎn)品測(cè)試延時(shí)的具體時(shí)間。

　　③、測(cè)試完成后，如果乙方同意購買，應(yīng)及時(shí)以書面的形式通知甲方(補(bǔ)簽定貨合同)并支付款項(xiàng)，購買的價(jià)格另議;若乙方超過期限未能及時(shí)歸還，也未向甲方說明原因，則視為同意購買。④、試用期滿，乙方應(yīng)如期完好歸還樣機(jī)，甲方則退還乙方押金。

　　三、保密協(xié)議：

　　1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)：商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記等為甲方所有，若對(duì)其使用須經(jīng)甲方同意對(duì)其產(chǎn)品的說明書、手冊(cè)、文檔等擁有版權(quán)，產(chǎn)品的版權(quán)為甲方所有，乙方不得擅自復(fù)制、修改和轉(zhuǎn)讓。

　　2、商業(yè)秘密：甲方未公開的有關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)格及市場(chǎng)情況等方面信息均為商業(yè)秘密，乙方對(duì)此有保密的義務(wù)，不得透露于第三方。

　　四、本試用合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件同樣有效)，未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

樣品買賣合同4

　　供方（甲方）：__________________

　　通信地址：__________________電話：__________________傳真：__________________

　　需方（乙方）：__________________

　　通信地址：__________________電話傳真：__________________

　　甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：

　　一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。

　　二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)：_____甲方應(yīng)在______年______月_____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地。

　　三、收貨與驗(yàn)貨：乙方指定收貨人

　　收貨人1姓名：_____；身份證號(hào)：_____；聯(lián)系電話：_____

　　收貨人2姓名：_____身份證號(hào)：_____；聯(lián)系電話：_____

　　乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后______日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

　　四、付款時(shí)間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。

　　五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的.交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲方：__________________（公章）乙方：__________________（公章）

　　甲方（代表）：__________________乙方（代表）：__________________

　　日期：_________年_____月___日

樣品買賣合同5

　　賣方：________(下稱甲方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　買方：________(下稱乙方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于XXX通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。

　　第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。

　　第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：

　　_____________________________。

　　第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：_______買受人(乙方)(簽章)：_______

　　___________年_________月_____日___________年_________月_____日

　　簽訂地點(diǎn)：_____________________簽訂地點(diǎn)：_____________________

樣品買賣合同6

　　合同編號(hào)：____________________

　　出賣人：（以下簡稱甲方）___________________

　　買受人：（以下簡稱乙方）___________________

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 甲方應(yīng)封存樣品，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。

　　第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三條 產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

　　１．產(chǎn)品的數(shù)量： 。

　�。玻�計(jì)量單位、計(jì)量方法：。

　　第四條 產(chǎn)品的價(jià)格，按下列第（ ）項(xiàng)執(zhí)行：

　�。�.按甲乙雙方的商定價(jià)格；

　�。�.按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格；

　�。�.按照國家定價(jià)履行。

　　第五條 產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)（包括專用線、碼頭）

　�。保�產(chǎn)品的交貨單位：。

　�。玻�交貨方法，按下列第（ ）項(xiàng)執(zhí)行：

　　（１）乙方送貨；

　�。ǎ玻┮曳酱�運(yùn)；

　�。ǎ常┘追阶蕴嶙赃\(yùn)。

　　3. 產(chǎn)品的交（提）貨期限：。

　　4．運(yùn)輸方式： 。

　　5．到貨地點(diǎn)和接貨單位（或接貨人）。

　　第六條 買賣貨款議定每件人民幣元，共人民幣

　　交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第七條 乙方預(yù)知屆期不能付款的.，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。

　　第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十條 驗(yàn)收方法 第十一條 對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法

　�。保�乙方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時(shí)，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議；在托收承付期內(nèi)，乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過兩年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。２．乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　�。常�是否是甲方在接到需方書面異議后，應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則，即視為默認(rèn)乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條 甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請(qǐng)求賠償。貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第十三條 雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第十四條 其它 第十五條 本合同自年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　賣 方： ___________________ （簽章）

　　法定代表人 ：_______________（簽章）

　　地 址： ________________________________________

　　電 話 ： _______________________________________

　　開戶銀行： _____________________________________

　　賬 號(hào) ：________________________________________

　　買 方： ___________________ （簽章）

　　法定代表人 ：_______________（簽章）

　　地 址： ________________________________________

　　電 話 ： _______________________________________

　　開戶銀行： _____________________________________

　　賬 號(hào) ：_________________________________________

樣品買賣合同7

　　上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。

　　法定代表人李xx，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。

　　法定代表人吳xx，董事長。

　　委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。xxx房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對(duì)xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購買xx空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認(rèn)定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16 800元，xx空調(diào)公司予以否認(rèn)，且xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，xx空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的.強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。xx空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同8

　　甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實(shí)的同時(shí)，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況：（詳見勞務(wù)承包合同） 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價(jià)：

　　1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計(jì)算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。

　　2、承包合同和承包單價(jià)包干范圍：

　　（1）工程所需周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、架板、各種型號(hào)的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運(yùn)輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費(fèi)用。具體詳見《項(xiàng)目材料管理協(xié)議》。

　　（2）現(xiàn)場(chǎng)所有發(fā)生的'安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費(fèi)）；因現(xiàn)場(chǎng)需要臨時(shí)設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時(shí)用房人工費(fèi)。

　�。ò�括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè)）。 （3）安全文明施工：施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場(chǎng)地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進(jìn)出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場(chǎng)上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼整齊、標(biāo)化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達(dá)不到工完場(chǎng)清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。

　　（4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費(fèi)內(nèi)，不另計(jì)算。 （5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費(fèi)和人工費(fèi)）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項(xiàng)目的宿舍管理制度。

　　（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械（包括門字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械）。

　�。�7）所有進(jìn)出場(chǎng)材料的裝卸費(fèi)用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費(fèi)用甲、乙雙方各承擔(dān)50％。

　�。�8）所有工護(hù)具及低值易耗材料（凡不構(gòu)成工程實(shí)體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對(duì)拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)）。

　�。�9）二級(jí)配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場(chǎng)整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實(shí)際租賃數(shù)量×租賃單價(jià)×停工天數(shù)計(jì)算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。

　�。�11）構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費(fèi)用包括在合同內(nèi)。

　　3、結(jié)算單價(jià)：

　　按建筑面積包干單價(jià)執(zhí)行，總價(jià)： 元/m2。

　　4、付款方式：

　　三、勞務(wù)公司每次收取費(fèi)用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票（材料費(fèi)可開材料發(fā)票、機(jī)械費(fèi)可開機(jī)械發(fā)票）。

　　四、其它事項(xiàng)詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：

　　甲方駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： 乙方指定收料人員：

　　乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：

　　二OO七年月

　　日

樣品買賣合同9

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：　　

　　一、基本情況：　　

　　二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi)　　觀看實(shí)物為同一物品。

　　三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳　　

　　四、 運(yùn)送：甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送，運(yùn)送費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時(shí)　　督促乙方對(duì)物品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當(dāng)場(chǎng)提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運(yùn)送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔(dān)。

　　五、 違約責(zé)任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時(shí)間規(guī)格交貨（交貨時(shí)間　　以全部貨款到賬的'____日內(nèi)為準(zhǔn)），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

　　六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙　　方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合　　同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同10

　　出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方)簽訂地點(diǎn)：___________

　　買受人(企業(yè))：__________(以下簡稱乙方)簽訂時(shí)間：________年____月____日

　　甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機(jī)制建立產(chǎn)銷協(xié)作關(guān)系，以降低XX生產(chǎn)成本，提高XX品質(zhì)，有利于企業(yè)組織生產(chǎn)，促進(jìn)XX銷售，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂合作協(xié)議，具體條款如下：

　　一、掛聯(lián)基地基本情況：

　　掛聯(lián)基地名稱：_______________________________;

　　座落位置：___________________________________;

　　總面積：______畝;總株數(shù)______株;樹齡________年;

　　二、掛聯(lián)基地應(yīng)達(dá)到的要求：

　　1、栽培技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山XX“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》組織實(shí)施，并接受企業(yè)等技術(shù)人員的指導(dǎo)，出口基地的則外按照出口基地標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　2、甲方在管理形式上，要逐步達(dá)到“五個(gè)統(tǒng)一”即：統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品，以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。

　　3、如無自然災(zāi)害等不可抗力原因，________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到____公斤;二級(jí)果以上優(yōu)質(zhì)果率達(dá)_______%;其中特級(jí)果率達(dá)_______%.

　　三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權(quán)利與義務(wù)：

　　1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計(jì)劃，為達(dá)到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標(biāo)，根據(jù)基地實(shí)際情況雙方共同做好如下事項(xiàng)：

　�、賹�(duì)基地進(jìn)行行基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)主要有：____________________________________________________________________________________________.

　　②對(duì)基地進(jìn)行技術(shù)改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.

　�、釋�(duì)基地配置生產(chǎn)工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.

　�、芷渌�有關(guān)措施：_________________________________________________________________________________________________________________.

　　2、乙方有權(quán)制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購標(biāo)準(zhǔn)，但標(biāo)準(zhǔn)不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，并要求甲方予以實(shí)施。

　　3、乙方指派專人對(duì)甲方每年不少于4次的實(shí)地技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

　　4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的各項(xiàng)服務(wù)。

　　5、甲方要嚴(yán)格按照乙方所提出的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如有變化需提前向乙方提出。

　　6、甲、乙雙方有同等享受上級(jí)部門各種優(yōu)惠政策的補(bǔ)助權(quán)利，其補(bǔ)助要求按照縣有關(guān)文件執(zhí)行。

　　四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購：

　　1、按照常山XX“三聯(lián)三增”協(xié)作機(jī)制，乙方對(duì)甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達(dá)到要求的XXX實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購。掛聯(lián)基地XX收購數(shù)量最少為：______公斤。

　　2、乙方收購XX的標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的`未愈合的機(jī)械傷，特一級(jí)果的各種病蟲、機(jī)械等危害斑累計(jì)不超過果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級(jí)果危害斑累計(jì)不超過果皮總面積的________%.

　　其中：特級(jí)果(φ85∽;95的收購價(jià)：_______元公斤;一級(jí)果(φ75∽;85的收購價(jià)：__________元公斤;二級(jí)果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價(jià)：_______元公斤。

　　甲乙雙方協(xié)定的標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格：______________________________________________________________________________________________.

　　3、收購時(shí)間：___________________________________________________

　　交貨地點(diǎn)：___________________________________________________

　　付款方式：___________________________________________________

　　4、協(xié)議爭議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中，如在收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)生糾紛，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向常山XX“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調(diào)小組提出協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第——種方式解決：

　　(一)提交_______仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　5、其它事項(xiàng)_______________________________________________________________________________________________________________.

　　五、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農(nóng)業(yè)部門提出的生產(chǎn)要求實(shí)施，無其它合理原因，造成果品質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級(jí)的有關(guān)補(bǔ)助。

　　2、乙方如未能按照合同價(jià)收購XXX，則需賠償甲方市場(chǎng)收購價(jià)與合同價(jià)差價(jià)的兩倍，反之亦然。

　　3、其它_____________________________________________.

　　六、以上條款必須共同遵守，協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方協(xié)商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協(xié)議壹式六份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，監(jiān)證單位、工商局、農(nóng)業(yè)局、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦各執(zhí)壹份，雙方簽字后生效。

　　出賣人

　　出賣人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　XX編碼：

　　買受人

　　買受人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　癸托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：

　　XX編碼：

　　監(jiān)證單位意見

樣品買賣合同11

　　上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。

　　法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。

　　法定代表人吳山永，董事長。

　　委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。科力空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對(duì)日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認(rèn)定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認(rèn)，且日月房地產(chǎn)公司提供的.證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟�？屏�空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立�？屏�空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋。科力空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間�？屏�空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同12

　　甲方（賣方）：北京XX公司

　　乙方（買方）：

　　一、基本情況：

　　二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實(shí)物為同一物品。

　　三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳

　　四、 運(yùn)送：甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送，運(yùn)送費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時(shí) 督促乙方對(duì)物品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當(dāng)場(chǎng)提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運(yùn)送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔(dān)。

　　五、 違約責(zé)任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時(shí)間規(guī)格交貨（交貨時(shí)間 以全部貨款到賬的`____日內(nèi)為準(zhǔn)），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

　　六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙 方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）： 簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同13

　　賣方：________（下稱甲方）買方：________（下稱乙方）

　　地址：____________________地址：____________________

　　郵編：____________________郵編：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

　　傳真：____________________傳真：____________________

　　電子郵箱：________________電子郵箱：____________________

　　茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。

　　第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。

　　第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人（甲方）（簽章）：_______買受人（乙方）（簽章）：_______

　　___________年_________月_____日___________年_________月_____日

　　簽訂地點(diǎn)：_____________________簽訂地點(diǎn)：_____________________

樣品買賣合同14

　　賣方(以下簡稱甲方)：

　　買方(以下簡稱乙方)：

　　特此同意以下商品的銷售：

　　第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。

　　第二條如果甲方不能按時(shí)交貨或僅部分交貨，則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。

　　因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。

　　第三條：由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因，甲方不能按時(shí)交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。

　　第四條：約定每次購買應(yīng)支付人民幣_(tái)________________________________，同時(shí)全額交納交貨價(jià)。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時(shí)間內(nèi)付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

　　第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對(duì)方的.，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

　　第七條貨物價(jià)格有變動(dòng)的，當(dāng)事人不得主張漲價(jià)，跌價(jià)或因故終止合同。

　　第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。

　　賣方(甲方)：

　　______年______月______日

　　買方(乙方)：

　　______年_____月_____日

樣品買賣合同15

　　合同編號(hào)：____

　　出賣人：_____(以下簡稱甲方)

　　買受人：_____(以下簡稱乙方)

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條甲方應(yīng)封存樣品，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說明。乙方向甲方訂購產(chǎn)品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的產(chǎn)品。

　　第二條乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產(chǎn)品與樣品相同，甲方交付的產(chǎn)品質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。

　　第三條產(chǎn)品的數(shù)量和計(jì)量單位、計(jì)量方法

　　1.產(chǎn)品的數(shù)量：_____

　　2.計(jì)量單位、計(jì)量方法：_____

　　第四條產(chǎn)品的.價(jià)格，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：

　　1.按甲乙雙方的商定價(jià)格;

　　2.按照訂立合同時(shí)履行地的市場(chǎng)價(jià)格;

　　3.按照國家定價(jià)履行。

　　第五條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)(包括專用線、碼頭)

　　1.產(chǎn)品的交貨單位：_____。

　　2.交貨方法，按下列第( )項(xiàng)執(zhí)行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運(yùn);

　　(3)甲方自提自運(yùn)。

　　3.產(chǎn)品的交(提)貨期限：_____

　　4.運(yùn)輸方式：_____

　　5.到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)。

　　第六條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____元，共人民幣_(tái)_______元

　　交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第七條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第八條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。

　　第九條甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十條驗(yàn)收方法

　　第十一條對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法

　　1.乙方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與樣品不相同時(shí)，應(yīng)一面妥為保管，一面在天內(nèi)向甲方提出書面異議;在托收承付期內(nèi)，乙方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標(biāo)的物收到之日起過______年內(nèi)未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎樣品。

　　2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。

　　3.是否是甲方在接到需方書面異議后，應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則，即視為默認(rèn)乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條甲方所交付產(chǎn)品，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請(qǐng)求賠償。貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第十三條雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第十四條其它第十五條本合同自______年合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　賣方：________(簽章)

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：___________

　　電話：________

　　開戶銀行：________________

　　賬號(hào)：___

　　買方：________(簽章)

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：_____

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　賬號(hào)：____

　　簽約日期：________年________月________日

【樣品買賣合同】相關(guān)文章：

樣品買賣合同09-03

樣品買賣合同09-06

設(shè)備樣品買賣合同02-09

鞋類樣品買賣合同01-12

通用樣品買賣合同12-10

憑樣品買賣合同04-12

憑樣品買賣合同05-15

憑樣品買賣合同12-26

樣品買賣合同【薦】03-15

【推薦】樣品買賣合同03-15