車輛買賣合同

時間：2021-07-15 18:28:25 買賣合同我要投稿

車輛買賣合同范文匯編9篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的車輛買賣合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

車輛買賣合同范文匯編9篇

車輛買賣合同篇1

　　出賣人：簽定地點：

　　買受人：簽定時間：年月日

　　一、汽車型號及金額：

　　汽車

　　品牌型號發(fā)動

　　機號合格

　　證號車架號海關(guān)

　　單號商檢

　　單號顏色價格備注

　　二、交車地點、方式：

　　交車地點：交車時間：

　　付款方式：付款時間：

　　三、質(zhì)量、維修：

　　1．出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的車質(zhì)量標(biāo)準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認可的汽車。

　　3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛基本情況。

　　4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　�。�1）銷售票；（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；（3）保修卡或保修手冊；（4）說明書；（5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應(yīng)說明）

　　5．買受人在購車時應(yīng)認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6．買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7．汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　8．如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9．如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負責(zé)。

　　四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：

　　五、合同爭議的解決方式：

　　因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：

　　1．提交仲裁委員會仲裁；

　　2、依法向人民法院起訴。

　　六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場主辦單位留存份（市場留存期一年）。

　　七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。

　　買受人：出賣人：

　　買受人姓名（章）出賣人名稱（章）：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

車輛買賣合同篇2

　　售車方（以下簡稱“甲方”）身份證號碼：

　　聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：

　　購買方（以下簡稱“乙方”）：身份證號碼：

　　聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)過平等、友好協(xié)商，就甲方將其所有的車輛轉(zhuǎn)讓給乙方的相關(guān)事宜，達成如下事宜，以資共同遵守。(）

　　一、轉(zhuǎn)讓車輛的基本信息

　　車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議書車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議書

　　二、車輛的轉(zhuǎn)讓價格及支付方式

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商后，確定車輛的轉(zhuǎn)讓價格為_________元，乙方需要在20xx年1月23日前性付清總價款。

　　三、甲、乙雙方權(quán)利及義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)保證其對轉(zhuǎn)讓車輛享有完整的所有權(quán)。甲方在交付汽車時應(yīng)當(dāng)提供完整的車輛手續(xù)，包括但不僅限于汽車購置發(fā)票、使用說明、車輛行駛證等，并說明該車的現(xiàn)狀。

　　2、乙方在購車時應(yīng)認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全，并且應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責(zé)車輛的維修，及相關(guān)規(guī)費的繳納。

　　3、自協(xié)議簽訂，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓車輛、乙方向甲方支付購車款起，該車所有權(quán)歸乙方，乙方有使用、出售、轉(zhuǎn)讓及報廢等權(quán)利。

　　北京長安（上海）律師事務(wù)所

　　四、免責(zé)條款

　　1、因北京市車輛限購政策緣故，該車輛轉(zhuǎn)讓后無法辦理過戶手續(xù)，甲、乙雙方協(xié)商一致暫不辦理車輛過戶手續(xù)，等車輛過戶條件成熟時，再由甲方配合乙方辦理車輛過戶手續(xù)。

　　2、自20xx年1月23日起，該車即交付給乙方，此后因交通違章、刑事案件等各種違法違紀罰款和責(zé)任全部由乙方承擔(dān)。乙方利用本車輛從事犯罪活動的，由乙方承擔(dān)刑事責(zé)任，由此發(fā)生的費用由乙方全部承擔(dān)，與甲方無關(guān)。上述費用包括但不限于違章罰款、車輛維修以及交通事故人身損害賠償?shù)荣M用。

　　五、其他

　　1、甲、乙雙方均已仔細閱讀本協(xié)議，并且清楚可能發(fā)生的后果和責(zé)任。

　　2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　時間：

　　乙方

　　時間：

車輛買賣合同篇3

　　買方：___________________(以下簡稱甲方)

　　賣方：___________________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

　　第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

　　車號：___________________顏色：___________________

　　產(chǎn)地：___________________型號：___________________

　　發(fā)動機號碼：___________________(拓印粘貼)

　　底盤號碼：_____________________(拓印粘貼)

　　第二條：甲方一次性以現(xiàn)金向乙方支付車款人民幣____________萬元。

　　第三條：乙方在收到甲方車款之日，應(yīng)立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權(quán)利要求。

　　第四條：雙方在此聲明，自本合同簽訂之日，本合同下的車輛及隨車工具、權(quán)屬證書、有關(guān)證件及資料、繳稅、費憑證已經(jīng)全部交給買方。雙方不再單獨出具交接清單。乙方保證已經(jīng)交付給甲方的該車的證件以及繳稅、費憑證全部都是真實、有效的。

　　第五條：辦理轉(zhuǎn)戶或者公證所需費用由乙方負擔(dān)。甲方負有協(xié)助辦理的義務(wù)。

　　第六條：乙方應(yīng)保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。本合同簽訂后，因車輛在甲方管理之下，車輛引起的全部責(zé)任由甲方負責(zé)，與乙方無關(guān)。如果乙方因為車輛承擔(dān)了責(zé)任，有權(quán)向甲方全額追償。

　　第八條：雙方違反本合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。如果需要公證，則增加相應(yīng)份數(shù)交公證機關(guān)備案。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　住址：__________________住址：_______________________________

　　證件號碼：______________證件號碼：___________________________

　　年月日年月日

車輛買賣合同篇4

　　賣方(以下簡稱甲方)：住所：證件名稱及號碼：聯(lián)系電話：

　　買方(以下簡稱乙方)：住所：證件名稱及號碼：聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和二手機動車現(xiàn)狀及交易的實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　第一條交易的機動車基本情況：

　　車輛號碼：;廠牌型號 ;初次登記日期： ;發(fā)動機號： ;車架號： ;養(yǎng)路費繳付有效期至： ;年檢時間： ;行駛公里數(shù)：;車輛使用性質(zhì)：□客運、□貨運、□出租、□租賃、 □非營運、□其他，其他狀況：。

　　第二條車輛交易約定事項：

　　1、車輛轉(zhuǎn)入地：。

　　2、雙方確定交易車輛的價款為人民幣(大寫)不含稅費)。

　　3、付款方式：乙方已一次性現(xiàn)金支付甲方人民幣元，并于合同簽訂日交付現(xiàn)金。

　　4、甲方在收到車款之日起日內(nèi)交付車輛及相關(guān)證件，并協(xié)助乙方在天內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)(非甲方原因造成日期延誤相應(yīng)順延)。

　　5、甲方交付的相關(guān)證件包括：□機動車登記證書、□機動車行駛證、□養(yǎng)路費繳付憑證、□機動車輛保險單、□車輛購置稅完稅證明、□有效的機動車安全技術(shù)檢驗合同標(biāo)志、□車船使用稅繳付憑證、□其他證件，證件總計：件。

　　6、車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費由

　　第三條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處理權(quán)，且該車符合國家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　2、甲方保證向乙方提供的相關(guān)文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實、不存在隱瞞或虛假成分。

　　3、路面風(fēng)險、刑事、民事等法律責(zé)任由甲方承擔(dān); 年月日時間之前，該車所產(chǎn)生的所有稅金、規(guī)費和路面風(fēng)險、刑事、民事等法律責(zé)任由乙方承擔(dān);

　　4、乙方應(yīng)按照約定時間、地點與甲方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，并按照約定支付車款。

　　5、甲方收取車款后，應(yīng)出具收款憑證。

　　6、乙方應(yīng)持有效證件與甲方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　7、車輛交付后辦理過戶、轉(zhuǎn)籍過程中，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負責(zé)處理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第四條違約責(zé)任

　　1、第三人對本合同所交易的車輛主張權(quán)利并有確實證據(jù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。

　　2、因甲方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)向乙方返還己付車款并承擔(dān)由此造成的損失。由乙方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，甲方有權(quán)解除合同，退還已付車款并由乙方承擔(dān)由此造成的損失。

　　3、甲方未按照約定交付車輛或相關(guān)證件的，預(yù)期每日支付違約金元給乙方。乙方未按照約定支付剩余車款或按規(guī)定期限提車的，逾期每日支付違約金元給甲方。

　　第五條其他約定事項：。

　　第六條合同爭議的解決辦法：

　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的提交杭州仲裁委員會仲裁解決。

　　第七條本合同自雙方簽字之日起生效。合同生效后，雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應(yīng)采取書面形式并作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方簽字(蓋章)：乙方簽宇(蓋章)：

　　簽定時間：年月日簽定時間：年月日

車輛買賣合同篇5

　　合同編號：142240

　　出賣人：_________

　　買受人：_________

　　根據(jù)《合同法》、《消費者權(quán)益保護法》及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，雙方當(dāng)事人在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上協(xié)商一致達成以下協(xié)議，以供共同遵照執(zhí)行：

　　一、車輛

　　車輛品牌：_________;型號：_________;顏色：_________;價格：_________.

　　二、交車方式

　　交車地點：_________;

　　交車時間：_________.

　　三、價錢及付款方式

　　付款方式：_________;付款時間：_________.

　　四、質(zhì)量保證

　　1、出賣人向買受人出售的車輛，其質(zhì)量必須符合中國頒布的車輛質(zhì)量標(biāo)準及機動車運行安全技術(shù)條件。國家將來有車輛包修，包換等規(guī)定的，則立即按這一規(guī)定執(zhí)行。

　　2、出賣人向買受人出售的車輛，必須是在《全國車輛、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的車輛。

　　3、出人向買受人出售車輛時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　　(1)銷售發(fā)票;

　　(2)(國產(chǎn)車)車輛合格證、(進口車)海關(guān)進口證明和商品檢驗單;

　　(3)保修卡或保修手冊;

　　(4)說明書;

　　(5)隨車工具及備胎;

　　五、交接

　　買受人在購車時應(yīng)認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　車輛在購買后，由出賣人負責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　如屬于在車輛售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔(dān)責(zé)任。如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的.問題，由買受人自行負責(zé)。

　　六、違約責(zé)任

　　按中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法，消費者權(quán)益保護法，缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定等法律法規(guī)執(zhí)行。

　　七、爭議解決

　　因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交xx仲裁委員會仲裁。

　　八、合同文本

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。

　　買受人(簽字)_________ 出賣人(簽字)_________

　　x年x月x日 x年x月x日

車輛買賣合同篇6

　　原告：張豐，男，38歲，漢族，無業(yè)，住山西省長子縣鳳凰村。

　　被告：崔南，男，36歲，漢族，長子縣煤礦設(shè)備廠工人，住山西省長子縣城關(guān)鎮(zhèn)南環(huán)路1號。

　　原告張奉訴被告崔南車輛買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員劉若獨任審判，公開開庭進行了審理。原告張豐、被告崔南到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告張豐訴稱，20xx年4月12日原告與被告簽訂了購車協(xié)議，但是被告明知自己不享有該車產(chǎn)權(quán)，卻以產(chǎn)權(quán)人名義與原告簽訂購車協(xié)議，違反了我國合同法的有關(guān)規(guī)定，致使原告蒙受了重大損失，故原告訴至法院，請求法院宣布該購車協(xié)議無效，并判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經(jīng)濟損失，承擔(dān)本案訴訟費用。

　　被告崔南辯稱，當(dāng)時覺得屬于企業(yè)內(nèi)部承包性質(zhì)，被告有權(quán)將該車賣給原告，故被告不同意返還購車款，請求法院駁回原告的訴訟請求。

　　經(jīng)審理查明，20xx年4月12日，原告與被告簽訂了《購車協(xié)議》一份，該協(xié)議寫明“茲有被告擁有產(chǎn)權(quán)的楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉B-95950)，欲轉(zhuǎn)讓給原告”。協(xié)議規(guī)定車價為人民幣十二萬一千元整，被告保證該車產(chǎn)權(quán)過戶前所有手續(xù)、證件齊全，真實有效，過戶費用三千元由原告負擔(dān)，為保證該車的順利過戶，被告同意原告預(yù)留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求，過戶之后退還被告。協(xié)議簽訂后，原告當(dāng)即交給被告車款人民幣十一萬元，被告給原告寫了車款收條，并且將有關(guān)機動車行車證等證件交給了原告。之后，雖然原告曾多次催促被告一起去有關(guān)部門辦理該車過戶手續(xù)，但被告一直以種種借口不肯一同前往，后經(jīng)向有關(guān)部門詢問，原告才得知該車的車主不是被告，而是長子公路客運公司。原告為了證明自己的主張，原告向法院提交了以下證據(jù)：

　　(1)原告與被告簽訂的《購車協(xié)議》一份。

　　(2)××部門出具的晉B-95950汽車產(chǎn)權(quán)證明一份。

　　(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。

　　本院經(jīng)審理認為，原告與被告車輛買賣合同中所指晉B-95950面包車車主為長子公路客運公司并非被告，被告并不享有該車產(chǎn)權(quán)，不具備該車的處分權(quán)利；被告在合同中隱瞞車輛真實情況，致使原告在不了解真實情況的前提下與被告簽訂了購車協(xié)議，原告與被告所簽《購車協(xié)議》應(yīng)該視為無效合同。原告要求被告返還購車款及賠償經(jīng)濟損失的要求應(yīng)予支持，對被告的答辯意見不予采納。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十一條、第五十八條規(guī)定，判決如下：

　　一、該合同無效、被告于本判決生效后十日內(nèi)返還原告購車款十一萬元并按人民銀行同期存款利率賠償原告自20xx年4月12日至本判決生效之目的利息損失。

　　二、案件受理費人民幣三千六百七十元由被告負擔(dān)，該款因原告已預(yù)交，被告于本判決生效后十日內(nèi)直接支付原告。

　　如不服本判決，可在接到判決書之日起15日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于山西省長治市中級人民法院

　　審判長：劉若

　　二零零五年八月二十二日

　　本件與原本核對無異

　　書記員：李兆蘭

車輛買賣合同篇7

　　賣方(以下簡稱甲方)： ______________

　　買方 (以下簡稱乙方)：_______________

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：

　　第一條：乙方購買甲方所有的機動車一輛：

　　車號：顏色：

　　第二條：車價總價為元。

　　第三條：付款方式：簽訂合同后，元，剩余車款一次性付清。

　　第四條：乙方車款付清后，甲方應(yīng)交付給乙方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

　　第五條：甲方應(yīng)保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。

　　第六條：自簽訂合同以前該車所發(fā)生的一切事故等責(zé)任由甲方負責(zé)，簽訂合同之日后該車所發(fā)生的一切事故等責(zé)任由乙方負責(zé)。

　　第七條：乙方違反本合同，車款不予退還。

　　第八條：甲方違反本合同，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。

　　第九條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式三份。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　擔(dān)保人：______________

　　___年___ 月 ___日

車輛買賣合同篇8

　　甲方(賣方)：

　　身份證號：

　　乙方(買方)：

　　身份證號：

　　經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：

　　一、甲方將_____車____輛，車號為____;產(chǎn)地：______;型號：_______;發(fā)動機號碼為_____;車架號為__________;顏色為______;賣給乙方，價格為_________(大寫：___________)。

　　風(fēng)險提示：標(biāo)的物信息

　　買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。

　　數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定，同時需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　二、甲方必須保證此車無盜搶，無詐騙、無經(jīng)濟糾紛，無私自改動車架號和發(fā)動機號，如有盜搶、詐騙、經(jīng)濟糾紛、私自改動車架號和發(fā)動機號，甲方給退車退款。

　　三、付款方式：乙方首付購車款_____元整，剩余_____元在________年____月_____日前一次性付清購車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費用由甲方承擔(dān)。

　　風(fēng)險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個月內(nèi)履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。

　　四、從________年____月_____日前該車所出現(xiàn)的欠費、手續(xù)不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負責(zé)承擔(dān);自________年____月_____日后該車所出現(xiàn)欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。

　　五、甲方應(yīng)于_______年_______月_______日交付給乙方該車以及該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。甲方應(yīng)保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。

　　風(fēng)險提示：交貨地點

　　對于“交貨地點”應(yīng)當(dāng)明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險承擔(dān)問題。一般情況下，標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移，風(fēng)險承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風(fēng)險則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應(yīng)慎重對待。

　　六、甲方在________年____月_____日前出現(xiàn)事故由甲方負責(zé)，在________年____月_____日之后由乙方負責(zé)。

　　七、乙方違反本合同，定金不予退還;甲方違反本合同，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。

　　風(fēng)險提示：違約責(zé)任

　　違約責(zé)任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。

　　具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽字之時起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。

　　風(fēng)險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當(dāng)事人雙方約定，如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　甲方：(簽字)

　　住址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方：(簽字)

　　住址：

　　聯(lián)系電話：

　　______年______月______日

車輛買賣合同篇9

　　合同編號：141426

　　賣方姓名(甲方)：身份證號：

　　買方姓名(乙方)：電話號碼：

　　依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方擁有的二手車過戶給乙方的相關(guān)事宜，簽訂本合同。

　　一、二手車的基本情況：

　　車輛牌號_____________車輛類型_____________

　　廠牌、型號_____________顏色_____________

　　初次登記日期_____________登記證號_____________

　　發(fā)動機號碼_____________車架號碼_____________

　　行使里程_____________km使用年限至______年______月______日

　　車輛年檢簽證有效期至______年______月______排放標(biāo)準

　　車輛購置稅完稅證明證號______(征稅、免稅)

　　車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期______

　　車輛養(yǎng)路費交訖截止期______年______月(證號______)

　　車輛保險險種______

　　保險有效期截止日期______年______月______日

　　配置______

　　甲方聲明：車輛非重大事故車輛(包括泡水、嚴重撞擊、火燒、發(fā)動機改動等)

　　二、車輛價款及過戶

　　1、本車價款為人民幣______元(大寫______元)，其中包含車輛、備胎以及______等款項。過戶手續(xù)費約為人民幣______元(大寫______元)，由______承擔(dān)(以實際發(fā)生費用為準支付)

　　2、乙方應(yīng)于本合同簽訂時，按車價款______%(20%)人民幣______元(大寫______元)作為定金支付給甲方。

　　3、車輛在過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)完成前，選擇以下第()項方式使用和保管：

　　(1)繼續(xù)由甲方使用和保管。

　　(2)交由乙方使用和保管。

　　4、甲方應(yīng)于本合同簽訂后______日內(nèi)，將本車辦理過戶□/轉(zhuǎn)籍□所需的有關(guān)證件原件及復(fù)印件交付給______方(做好簽收手續(xù))，由______方負責(zé)辦理手續(xù);_____方為二手車經(jīng)銷企業(yè)時，由______方負責(zé)辦理(過戶□/轉(zhuǎn)籍□)手續(xù)。

　　5、自過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)完成之日起______日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方支付車價款人民______元(大寫______元)，同時______方付清過戶手續(xù)費。支付方式：(現(xiàn)金□/轉(zhuǎn)帳□)

　　6、如由甲方辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，應(yīng)于收到全部車價款之日起______日內(nèi)將有關(guān)證件交給乙方;如車輛由甲方使用和保管的應(yīng)于收到全部車價款之日起______日內(nèi)將車輛交給乙方(交付地點______)

　　三、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方保證向乙方提供的車輛相關(guān)文件真實有效，對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　2、甲方應(yīng)保證對出賣車輛享有所有權(quán)和處分權(quán)。車輛所有權(quán)在甲方名下期間，如果有因車輛而與第三人產(chǎn)生的債僅債務(wù)和抵押擔(dān)保的情況，由甲方負責(zé)償還第三人款項，與乙方無關(guān)。

　　3、甲方保證該車過戶給乙方前，車輛沒有中斷過車輛檢驗和中斷過交付車輛交強險的情況。

　　4、車輛過戶給乙方前的一切因車輛發(fā)生的交通違法處罰、交通事故給第三人造成的一切經(jīng)濟損失等由甲方承擔(dān);過戶給乙方后的因車輛發(fā)生的交通違法處罰、交通事故給第三人造成的一切經(jīng)濟損失等與甲方無關(guān)。

　　5、甲方保證車輛賣給乙方之前，所有國家要求必須交付的稅費及保險費用均已付清，保證車輛在賣給乙方后在車輛到期檢驗時不產(chǎn)生車管所、保險公司等部門要求補交的費用。

　　四、違約責(zé)任

　　1、違反本合同約定，致使車輛不能過戶、轉(zhuǎn)籍，合同無法繼續(xù)履行的，本合同解除。甲方違約的，甲方向乙方雙倍返還定金并賠償乙方相應(yīng)損失;乙方違約的，則乙方無權(quán)要求返回定金并賠償甲方相應(yīng)損失。

　　2、違反本合同約定，乙方未按合同約定支付的，應(yīng)按延期天數(shù)向甲方支付違約金每天人民幣______元。

　　3、違反本合同約定，甲方延期交付過戶、轉(zhuǎn)籍的有關(guān)證件或車輛的，應(yīng)按延期天數(shù)向乙方支付違約金每天人民幣______元。