汽車買賣合同

時間：2021-11-23 09:38:58 買賣合同我要投稿

有關(guān)汽車買賣合同模板匯編十篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編整理的汽車買賣合同10篇，希望對大家有所幫助。

有關(guān)汽車買賣合同模板匯編十篇

汽車買賣合同篇1

　　合同編號：

　　甲方(出賣人)

　　住所：郵編：

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　法定代表人：電話：

　　委托代理人：電話：

　　乙方(買受人)

　　國籍：性別：出生年月日：

　　住所(址) 郵編：

　　聯(lián)系電話：

　　證件類型：身份證□ 居住證□ 護照□ 永久居留證□ 營業(yè)執(zhí)照□

　　證件號碼：

　　委托代理人：身份證號碼：

　　住所(址) 聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。

　　第一條標的

　　汽車品牌及型號規(guī)格：

　　生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地：

　　生產(chǎn)廠名稱：

　　首選顏色：次選顏色：

　　第二條數(shù)量與價款

　　車輛單價：元，大寫 .

　　數(shù)量：臺。

　　購車總價：元，大寫 .

　　運費元，由方承擔(dān)。

　　出庫費元，由方承擔(dān)。

　　車輛交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽委托服務(wù)備忘錄(見附件一)，乙方需另行交付有關(guān)費用和支付勞務(wù)報酬。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。

　　1.一次性付款方式：

　　簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣元，大寫 .

　　2.車輛抵押貸款方式：

　　2.1 簽署本合同時，支付全部車價款的 %，計人民幣元，大寫 .

　　2.2 年月日前，支付余款，計人民幣元，大寫 .

　　乙方可向銀行申請抵押貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　(1) 乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜(以銀行實際發(fā)放貸款為準)

　　(2) 乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。

　　3.其他付款方式：

　　4.車輛交付時，定金可以抵作車價款。

　　第四條質(zhì)量

　　1.甲方向乙方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標準。

　　2.甲方向乙方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1.交車時間：年月日前。

　　2.提車方式：乙方自提 □

　　甲方送車上門 □

　　3.交車地點：

　　4.交車時里程表記錄小于：(1) 100公里 □

　　(2) 公里 □

　　以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。

　　5.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：

　　(1) 銷售發(fā)票。

　　(2) (國產(chǎn)車)車輛合格證或(進口車)海關(guān)進口證明及商品檢驗單。

　　(3) 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。

　　(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊。

　　(5) 隨車工具及備件清單。

　　6.車輛交接時當(dāng)場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出。

　　7.甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書(見附件二)，即為該車輛正式交付。

　　8.車輛正式交付之時起，該車輛的所有權(quán)和風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。

　　第六條關(guān)于定金

　　1.雙方約定：本合同簽訂時，乙方應(yīng)向甲方支付定金元，大寫 .

　　2.乙方不能按約支付車款的，無權(quán)要求返還定金。甲方不能按約交付約定車輛的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　第七條雙方特別約定：

　　第八條違約責(zé)任

　　1.乙方未按合同約定的時間付款，甲方有權(quán)按逾期應(yīng)付款依銀行遲延付款的規(guī)定，要求乙方償付違約金。逾期超過30天后，甲方有權(quán)單方面通知乙方終止本合同，乙方應(yīng)在接到通知之日五日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的10%(進口車輛、特種車輛為20%，下同)向甲方支付違約金。甲方亦有權(quán)將此項違約金款在乙方已付車價款中直接扣除，余款在合同終止后十日內(nèi)退還乙方，除此之外不再承擔(dān)其他責(zé)任。

　　2.甲方未按本合同約定的期限交付約定的車輛，乙方有權(quán)按已支付的車價款依銀行遲延付款的規(guī)定，要求甲方償付違約金。逾期超過30天后，乙方有權(quán)單方面通知甲方終止本合同，甲方應(yīng)在接到通知之日五日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的10%向乙方支付違約金，并在合同終止后十日內(nèi)連同乙方已繳付的車價款一次性交付乙方。

　　3.對上述違約事項，雙方有定金約定的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。

　　4.因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車。

　　5.甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛�，并�?yīng)在10日內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　6.乙方使用汽車前應(yīng)仔細閱讀說明書或用戶使用手冊。如屬乙方使用、保養(yǎng)不當(dāng)或擅自改裝、裝潢造成的質(zhì)量問題，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任，無權(quán)索賠。

　　7.乙方所購汽車如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)?shù)郊追交蛏a(chǎn)廠指定的特約維修站進行維修、保養(yǎng)。在保修期內(nèi)經(jīng)五次以上(含五次)修理，車輛的安全性、實用性和舒適性仍達不到出廠檢驗標準的，或者在60日內(nèi)(國內(nèi)無庫存的進口零件進貨在途時間不計在內(nèi)，下同)未能修復(fù)，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)換車或退車還款(扣除折舊)

　　8.保修期中，乙方所購車輛出現(xiàn)質(zhì)量故障，在30日內(nèi)未能修復(fù)影響乙方正常使用的，每延期一日按照車輛價款的1‰的標準賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失。

　　9.經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)認定或生產(chǎn)廠自認，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，如甲方無過錯，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　10.甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標準，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)或補償損失或減少價款的違約責(zé)任。

　　11.乙方所購車輛如屬生產(chǎn)廠公布的汽車召回范圍，乙方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠公布的具體要求辦理交涉。

　　12.違約金、賠償金應(yīng)如期支付，不按期支付的，按銀行遲延付款的規(guī)定加倍支付利息。

　　第九條解決爭議的方法

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請求上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會或上海市消費者保護委員會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第種方式解決：

　　1.向仲裁委員會申請仲裁。

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第十條其他

　　1.雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。

　　2.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　本合同及其補充條款、補充協(xié)議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準。

　　第十一條生效

　　本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　合同

　　一、委托服務(wù)備忘錄

　　二、車輛交接書

　　甲方(蓋章) 　　乙方(蓋章)

　　法定代表人/代理人　　法定代表人/代理人

　　簽字：　　簽字：

　　日期：年月日　　日期：年月日

汽車買賣合同篇2

　　合同編號：

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　依據(jù)(中華人民共和國合同法)及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數(shù)量及價款

　　第二條質(zhì)量

　　1、甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)符合國家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強制性標準，沒有強制性標準的，應(yīng)符合保障人身財產(chǎn)安全的要求，并達到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標，符合車輛落籍地有關(guān)部門關(guān)于尾氣排放的標準。

　　2、甲方出售的車輛，應(yīng)是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。

　　3、雙方對車輛是否存在質(zhì)量問題有爭議的，依據(jù)法律規(guī)定或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗?zāi)軌蛑苯哟_認的事實，可以直接作為判定問題的依據(jù)；需要進行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機構(gòu)出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。

　　第三條定金(可選填)

　　乙方在年月日前，向甲方交付全車款的%(此比例不得超過全車款的20%)作為定金；甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。

　　第四條付款方式

　　乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預(yù)付款。

　　乙方選擇按第種方式，如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽訂本合同時 /年月日前，支付全部車價款。

　　2、分期付款方式：簽訂本合同時 /年月日前，支付全部車價款的%，計人民幣元，大寫元。前支付全部車價款的 %，計人民幣元，大寫元。前支付余款，計人民幣元，大寫元。

　　3、貸款方式：見(貸款合同) 。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：年月日前。

　　2、交車方式：乙方自提；甲方送車上門；貨交承運人。

　　3、交車地點：。

　　4、甲方交付車輛時應(yīng)同時提供：

　　(1)銷售發(fā)票；

　　(2)(國產(chǎn))車輛合格證或(進口)海關(guān)進口證明及商品檢驗單；

　　(3) 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊；

　　(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文)；

　　(5) 隨車工具及備件清單；

　　(6) 。

　　5、甲方應(yīng)在交車時當(dāng)場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質(zhì)量問題的，乙方有權(quán)要求更換車輛；對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權(quán)解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔(dān)。

　　6、甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應(yīng)簽訂車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　第六條售后服務(wù)

　　1、車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

　　2、甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點供乙方選擇。

　　在保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。

　　3、乙方使用車輛前應(yīng)仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)，或到生產(chǎn)廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

　　4、生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國家出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　6、生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。

　　第七條違約責(zé)任

　　1、甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于已交車款的 %支付違約金或適用定金條款。

　　2、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標準，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的責(zé)任。

　　3、經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，車輛確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)�，如生產(chǎn)廠商有過錯的`，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償；乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)�，甲方有協(xié)助乙方的義務(wù)。

　　4、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。

　　5、乙方未按約定支付車價款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金，超過日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于未交車款的 %支付違約金或適用定金條款。

　　6、一方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。

　　第八條不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　第九條其他約定

　　未盡事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協(xié)議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。其他約定：。

　　第十條解決爭議的方法

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)向人民法院提起訴訟；

　　(二)提交仲裁委員會仲裁。

　　甲方：(蓋章)乙方：(簽章)

　　地址：地址：

　　證照名稱：證件名稱：

　　證照號碼：證件號碼：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

汽車買賣合同篇3

　　甲方(賣方)：電話：

　　乙方(賣方)：電話：

　　甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎(chǔ)上，為了明確舊車交易時買賣雙方各自的責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商。達成如下協(xié)議：

　　一、現(xiàn)甲方將一輛車牌號發(fā)動機號車架號出售給乙方，售價元，大寫。

　　二、從年月日時起以前一切違章、違法、交通事故、債權(quán)債務(wù)均由乙方負責(zé)。甲方負責(zé)該車的產(chǎn)權(quán)清楚，來歷正當(dāng)合法，并提供車輛的所有有效證件及相關(guān)費用。該車過戶費用由方承擔(dān)。

　　三、乙方自簽字之日起，視其對該車的發(fā)動機及車身狀況的認可，簽字后不得提出任何異議。

　　四、甲乙雙方不得違約或以任何理由將車贖回、退回，如一方違約，付另一方違約金車款總價的20%。

　　五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字之時起生效，具有同等到法律效力。

　　六、備注：

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日

汽車買賣合同篇4

　　使用說明

　　1．本合同文本為示范文本，由江西省工商行政管理局聯(lián)合江西省消費者協(xié)會、江西省汽車流通行業(yè)協(xié)會依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》等國家對汽車銷售的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定制定，主要適用于消費者購買汽車時與經(jīng)銷商約定之用，目的是為了保護消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益。因此，消費者在簽約之前，請仔細閱讀本合同各條款。本省汽車經(jīng)銷商在制定汽車買賣合同（協(xié)議）等格式條款時可參考本示范文本。

　　2．本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業(yè)出售的新車。

　　3．為體現(xiàn)自愿原則，本合同相關(guān)條款中留有空白行，供合同雙方當(dāng)事人自行約定或補充約定。合同簽訂中未被修改的合同條款視為雙方協(xié)議的內(nèi)容。

　　4．本合同中可選擇或填寫內(nèi)容的條款，雙方不作約定時，應(yīng)在空格處打×，以示刪除或不同意。

　　5．本示范文本中所涉及價款、違約金等計價如無特指，均按人民幣結(jié)算。

　　合同編號：_________

　　甲方（出賣人）：_________ 住所：_________

　　郵編：_________ 營業(yè)執(zhí)照號碼：_________ 單位電話：_________

　　銷售人員：_________聯(lián)系電話：_________

　　乙方（買受人）：_________住所（地址）：_________

　　郵編：_________ 聯(lián)系電話：_________

　　委托代理人：_________ 住所（地址）：_________

　　郵編：_________ 聯(lián)系電話：_________

　　甲、乙雙方依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及國家對汽車銷售的有關(guān)規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣事宜，訂立本合同。

　　第一條標的物與價款

　　（以上標的價款不含為汽車辦理上牌手續(xù)、保險及抵押等所需之各種稅費，乙方不承擔(dān)任何加急費、手續(xù)費、運費、出庫費及其他費用。）

　　汽車交接時，乙方如需委托甲方代辦上牌、保險及抵押等有償服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽《委托服務(wù)協(xié)議》。

　　第二條付款方式

　　乙方選擇下述第___種方式付款，將車款支付給甲方：

　　1．定金方式

　　合同簽訂之日，乙方向甲方交付定金（車款總額的20%以內(nèi)）：____元。定金可作車款，汽車交付時將余額：____元（大寫：_________）付清。

　　2．一次性付款方式：

　　合同簽訂后，乙方應(yīng)于____年____月____日前，向甲方一次性付清合同價款，計：____元（大寫：__________）。

　　3．消費貸款方式：

　　簽訂本合同時，首付合同價款的__% ，計：____元，（大寫：__________）；余款計：____元，（大寫：__________），乙方于____年____月____日前，通過雙方確認或乙方選擇的金融機構(gòu)辦理汽車消費貸款支付。

　　乙方未能在上述約定時間內(nèi)與金融機構(gòu)辦妥消費貸款事宜（以實際發(fā)放貸款為準），且余額未按時支付的，視為未按合同約定時間付款。由甲方幫助貸款的除外。

　　4．其他付款方式：____________________

　　第三條質(zhì)量

　　1．甲方向乙方出售的汽車，其質(zhì)量應(yīng)符合國家汽車產(chǎn)品標準____或行業(yè)標準____，并符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書表明的標準；甲方向乙方出售的汽車，應(yīng)是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的商品，并且在上牌照時，可通過公安交通管理、環(huán)保等部門的檢測的汽車。

　　2．甲方提供辦理汽車牌證的隨車資料，應(yīng)附有中文使用說明書和必要的使用維修指引。

　　3．甲方保證出售給乙方的汽車在交付乙方前，已作必要的檢驗和清潔。

　　第四條交付時間、地點及驗收方式

　　1．交車時間：____年____月____日。

　　2．提車方式：乙方到店自提□，甲方送車上門□，其他□。

　　3．交車地點：________________。

　　4．交車時里程表記錄小于60公里。

　�。ㄗⅲ阂陨侠锍瘫碛涗洸话猩吓品⻊�(wù)發(fā)生的公里數(shù)。）

　　5．甲方在向乙方交付汽車時須同時提供：

　�。�1）銷售發(fā)票。

　　（2）（國產(chǎn)車）汽車合格證或/（進口車）海關(guān)進口證明及商品檢驗單。

　�。�3）三包憑證、維修保養(yǎng)手冊、維修網(wǎng)點信息。

　�。�4）汽車使用說明書或用戶使用手冊。

　�。�5）隨車工具及備件清單。

　　6．汽車交接時應(yīng)當(dāng)場驗收，乙方對所購汽車外觀和使用功能等進行認真查驗。對乙方提出的整車或外觀、內(nèi)飾、隨車物件及使用功能等方面的異議，甲方負責(zé)處理、調(diào)換。對整車或內(nèi)飾、隨車物件及使用功能等存在隱蔽瑕疵的甲方負有保證質(zhì)量責(zé)任。

　　7．甲方向乙方交付汽車及隨車文件應(yīng)簽署《商品車輛交接書》（見附件），即為該汽車正式交付。

　　第五條關(guān)于修理、更換、退貨的約定

　　在售后關(guān)于修理、更換、退貨等問題，按國家制定的《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》執(zhí)行。甲方應(yīng)全面盡到合同約定和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。

　　乙方所購汽車如屬生產(chǎn)廠商公布的汽車召回范圍，甲方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠商的承諾辦理。

　　第六條違約責(zé)任

　　1．一方不能按時支付車款（或交付汽車）的，經(jīng)雙方協(xié)商可延期，自協(xié)商延期截止之日起至實際付款（或交付汽車）日止，每日按逾期應(yīng)付款的___%向另一方支付違約金。延期付款（或交付汽車）超過1個月的，另一方有權(quán)解除合同；違約方交付定金的，無權(quán)要求返還定金。違約方收取定金的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2．甲方交付的汽車不符合本合同約定的標準或說明書中表明的質(zhì)量標準的，乙方有權(quán)要求甲方調(diào)換或承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責(zé)任。乙方也可以選擇解除本合同，甲方應(yīng)向乙方支付違約金：__元（大寫：_______）。乙方行使上述約定權(quán)利時，所發(fā)生的相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。

　　3．經(jīng)過汽車檢驗機構(gòu)鑒定乙方所購汽車存在設(shè)計、制造缺陷，造成人身、財產(chǎn)損害的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方追究生產(chǎn)者的相關(guān)責(zé)任。

　　4．甲方如不履行廠家維修保養(yǎng)手冊所承諾的售后服務(wù)義務(wù)時，乙方有權(quán)要求甲方雙倍賠償乙方為維修汽車而支付的費用，包括但不限于維修費、購買汽車配件費、交通費等。

　　5．因車身超重、尾氣不合格等原因?qū)е乱曳綗o法上牌照，乙方有權(quán)退車并要求甲方承擔(dān)違約金：___元（大寫：以彌補乙方損失的，乙方有權(quán)追償。）。違約金不足

　　6．甲方有其他違約情形時，每有一次，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金：__元（大寫：_________）。違約金不足以賠償乙方損失的，乙方有權(quán)追償。

　　第七條爭議的解決

　　1．甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請求消費者協(xié)會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第__種方式解決：

　�。�1）向________仲裁委員會申請仲裁。

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　2．雙方對汽車質(zhì)量有異議的，確定由有國家檢測資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)_________進行鑒定。鑒定結(jié)果符合本合同約定的標準或該產(chǎn)品說明書中表明的質(zhì)量標準的，鑒定費由提出質(zhì)量異議的一方承擔(dān)，否則鑒定費由另一方承擔(dān)。

　　第八條其他：____________________

　　1．本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分且不得與本合同相抵觸。

　　2．本合同自雙方簽字、蓋章之日生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　附件：《商品車輛交接書》

　　甲方（蓋章）：____ 乙方（蓋章）：____

　　簽字：____________ 簽字：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

汽車買賣合同篇5

　　賣方(以下簡稱甲方)：

　　買方(以下簡稱乙方)：

　　甲方身份證號：

　　乙方身份證號：

　　甲方聯(lián)系電話：

　　乙方聯(lián)系電話：

　　甲方現(xiàn)將一臺車牌號發(fā)動機號，色的車賣給乙方。

　　甲、乙雙方本著友好的心情經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議：

　　1、雙方以現(xiàn)金形式交易，車款一次性付清。

　　2、此車從日時以前的交通事故由甲方負責(zé)，與乙方無關(guān)。

　　3、此車從日時以后的一切事情由乙方自己負責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　4、乙方對甲方的此車手續(xù)、車況、外觀、內(nèi)飾等認可后簽字。

　　5、車輛交付后，出現(xiàn)任何故障、損壞與甲方無關(guān)，由乙方自己負責(zé)。

　　6、此協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑，雙方簽字后永不反悔，并具有法律效力。

　　特別約定：

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　現(xiàn)在住址：

　　年月日時立

汽車買賣合同篇6

　　賣方：

　　買方：

　　第一條賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車

　　車主名稱：

　　號牌號碼：

　　廠牌型號：

　　初次登記日期：

　　發(fā)動機號：

　　車架號：

　　養(yǎng)路費繳付有效期自20xx年4月27日至20xx年9月30日。

　　最近一次年檢時間：20xx年8月。

　　行駛公里數(shù)：25萬公里。

　　車輛使用性質(zhì)：(/)客運、(/)貨運、(是)出租、(/)租賃、(/)非營運、(/)其它。

　　第二條車款及交驗車

　　車款為(不含稅費)11萬元;大寫十一萬元整。

　　買方應(yīng)于20xx年9月1日在買方住所地同賣方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗收、審驗無誤之日起當(dāng)天內(nèi)向買方支付全部車款。

　　賣方應(yīng)在收到車款后當(dāng)天內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在允許辦理車輛過戶時30日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費負擔(dān)方式為：全部由買方負擔(dān)。

　　相關(guān)文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務(wù)登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。

　　第三條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1.賣方應(yīng)保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　2.賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3.買方應(yīng)按照約定時間、地點與賣方當(dāng)面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，并按照約定支付車款。

　　4.賣方收取車款后，應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。

　　5.買方應(yīng)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　6.車輛交付后，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負責(zé)(其中因交通事故發(fā)生的費用、養(yǎng)路費和相關(guān)罰款等全部費用)。

　　第四條違約責(zé)任

　　1.第三人對車輛主張權(quán)力并有確實證據(jù)的，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的一切損失。

　　2.賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車款2%的標準支付違約金。

　　3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。

　　第五條合同爭議的解決辦法

　　此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Ｗo。

　　第六條買賣雙方其他約定事項

　　車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。

　　此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。

　　賣方(章) 買方(章)：

　　地址：

汽車買賣合同篇7

　　出賣人：簽定地點：

　　買受人：簽定時間：年月日

　　一、汽車型號及金額：

　　汽車

　　品牌

　　型號

　　發(fā)動

　　機號

　　合格

　　證號

　　車架號

　　海關(guān)

　　單號

　　商檢

　　單號

　　顏色

　　價格

　　備注

　　二、交車地點、方式：

　　交車地點：交車時間：

　　付款方式：付款時間：

　　三、質(zhì)量、維修：

　　1.出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的車質(zhì)量標準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認可的汽車。

　　3.出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛基本情況。

　　4.出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　　(1)銷售票;(2)(國產(chǎn)車)車輛合格證、(進口車)海關(guān)進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎。(以上3、4、5項如沒有，售前應(yīng)說明)

　　5.買受人在購車時應(yīng)認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6.買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7.汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　8.如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9.如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負責(zé)。

　　四、違約責(zé)任(雙方協(xié)商)：

　　五、合同爭議的解決方式：

　　因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可向有關(guān)部門申請調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：

　　1.提交仲裁委員會仲裁;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場主辦單位留存份(市場留存期一年)。

　　七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。

　　買受人：出賣人：

　　買受人姓名(章)出賣人名稱(章)：

　　地址：地址：

汽車買賣合同篇8

　　合同編號：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜訂立本合同。

　　第一條汽車名稱、數(shù)量及價款

　　第二條定金

　　雙方約定：本合同簽訂時，乙方應(yīng)向甲方支付定金元，大寫。甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金;因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。

　　第三條付款方式

　　乙方選擇下述第種方式付款，并按該方式所定時間，如期足額將車款支付給甲方。

　　1、一次性付款方式：簽訂本合同時，支付全部車價款，計人民幣元，大寫。

　　2、分期付款方式：簽訂本合同時，年月日前，支付全部車價款的%，計人民幣元，大寫元。

　　年月日前，支付全部車價款的%，計人民幣元，大寫元。

　　年月日前，支付余款，計人民幣元，大寫元。

　　3、貸款方式：見《貸款合同》。

　　第四條質(zhì)量

　　2、甲方出售的車輛，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。

　　3、雙方對車輛是否存在質(zhì)量問題有爭議的，依據(jù)法律法規(guī)或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗?zāi)軌蛑苯哟_認的事實，可以直接作為判定問題的依據(jù);需要進行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機構(gòu)出具的書面鑒定意見為準。鑒定費由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān);經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。

　　第五條交車時間與地點、交付及驗收方式

　　1、交車時間：年月日前。

　　2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□。

　　3、交車地點：。

　　4、交車時里程表記錄小于：(1)100公里□;(2)公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。

　　5、甲方交付車輛時應(yīng)同時提供：

　　(1)銷售發(fā)票;(2)(國產(chǎn)車)車輛合格證或(進口車)海關(guān)進口證明及商品檢驗單;(3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊;(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5)隨車工具及備件清單。

　　6、甲方應(yīng)在交車時當(dāng)場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方應(yīng)對車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出，由雙方進行確認。對于確屬質(zhì)量問題的，乙方有權(quán)要求更換車輛;對于車輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方?jīng)]有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權(quán)解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔(dān)。

　　7、甲方將車輛交由乙方實際支配并向乙方交付隨車文件時，雙方應(yīng)簽訂車輛交接書(見附件一)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，該車輛的所有權(quán)風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　第六條售后服務(wù)

　　1、車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。

　　2、甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點供乙方選擇。

　　在保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。

　　4、生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　5、本合同簽訂后，國家出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　6、生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。

　　7、其它條款。

　　第七條違約責(zé)任

　　1、甲方未按時交付車輛的，或因甲方原因?qū)е陆桓段茨軐崿F(xiàn)的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

　　2、乙方未按約定支付車價款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向甲方支付違約金，超過日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于全部車價款的%支付違約金或適用定金條款。

　　3、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標準，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的責(zé)任。

　　4、經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，車輛確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)�，如生產(chǎn)廠商有過錯的，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償;乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)�，甲方有協(xié)助乙方的義務(wù)。

　　5、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。

　　6、因車身超重，尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車。

　　7、保修期中，乙方所購車輛出現(xiàn)質(zhì)量故障，甲方在日內(nèi)未能修復(fù)，影響乙方正常使用的，每延期一日應(yīng)賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失元。

　　8、一方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。

　　9、甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在 10 日內(nèi)提供證明。根據(jù)不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　第八條其他約定

　　未盡事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協(xié)議、附件均為本合同的組成部分。

　　其他約定：

　　第九條解決爭議的方法

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決;

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十條生效

　　本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：(蓋章)

　　地址：

　　證照名稱：

　　證照號碼：

　　證件號碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話：

　　郵政編碼：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

汽車買賣合同篇9

　　隨著市場經(jīng)濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進一步的探討。

　　一、買賣合同的法律依據(jù)、特征

　　對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同�！�

　　買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)

　　《舊機動車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、

　　購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經(jīng)營權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)�！睋�(jù)此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認定雙方的汽車買賣合同無效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協(xié)議達成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù)，請法院駁回李春桂的訴訟請求。

　　原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十

　　八條第五項、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標的物的所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

　　紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔(dān)車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

　　原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應(yīng)予認定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

　　日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應(yīng)認定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人

汽車買賣合同篇10

　　甲方（賣方）：

　　身份證號：

　　乙方（買方）：

　　身份證號：

　　經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：

　　一、甲方將_____車____輛，車號為____；產(chǎn)地：______；型號：_______；發(fā)動機號碼為_____；車架號為__________；顏色為______；賣給乙方，價格為_________（大寫：___________）。

　　二、甲方必須保證此車無盜搶，無詐騙、無經(jīng)濟糾紛，無私自改動車架號和發(fā)動機號，如有盜搶、詐騙、經(jīng)濟糾紛、私自改動車架號和發(fā)動機號，甲方給退車退款。

　　三、付款方式：乙方首付購車款_____元整，剩余_____元在________年____月_____日前一次性付清購車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費用由甲方承擔(dān)。

　　四、從________年____月_____日前該車所出現(xiàn)的欠費、手續(xù)不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負責(zé)承擔(dān)；自________年____月_____日后該車所出現(xiàn)欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負責(zé)。

　　五、甲方應(yīng)于_______年_______月_______日交付給乙方該車以及該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。甲方應(yīng)保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。

　　六、甲方在________年____月_____日前出現(xiàn)事故由甲方負責(zé)，在________年____月_____日之后由乙方負責(zé)。

　　七、乙方違反本合同，定金不予退還；甲方違反本合同，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽字之時起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。

　　甲方：（簽字）

　　住址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方：（簽字）

　　住址：

　　聯(lián)系電話：

　　______年______月______日

【有關(guān)汽車買賣合同模板匯編十篇】相關(guān)文章：