加工合同模板匯編6篇
隨著法律觀念的日漸普及,越來越多事情需要用到合同,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編精心整理的加工合同6篇,歡迎大家分享。
加工合同 篇1
甲方:
乙方 :
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進(jìn)行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計(jì):份,由甲方于 年 月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進(jìn)行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)回復(fù),提出修改意見。
第三條:加工價(jià)款:按核定價(jià)格計(jì)算共計(jì):元。(乙方附明細(xì)清單)
第四條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
第五條:交貨的時(shí)間和地點(diǎn):年 月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款;甲方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責(zé)任
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)重新加工,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預(yù)付款:元(大寫 :
期交付部分的價(jià)款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價(jià)款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責(zé)任
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,對(duì)已加工工件等經(jīng)甲方認(rèn)定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價(jià)款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表人: 代表人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
年 月 日
加工合同 篇2
甲方:(委托方)
乙方:(加工方)
為保護(hù)合法持有商業(yè)秘密的正當(dāng)權(quán)益,防止同行業(yè)其它企業(yè)或個(gè)人對(duì)甲方之不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),根據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)企業(yè)技術(shù)秘密保護(hù)條例》等國家和深圳特區(qū)有關(guān)政策,甲乙雙方在平等自愿的前提下,共同信守以下條款做好保密工作::
一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括:產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品、報(bào)廢品)、樣品、工藝資料、印制板(CB)、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。
二、甲方對(duì)委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權(quán)。
三、乙方不論加工工作完成與否,都應(yīng)對(duì)本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴(yán)格保密,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。
四、委托加工期間,乙方應(yīng)提供一切必要的方式和采取必要的行動(dòng),保證甲方的商業(yè)秘密安全。
五、乙方應(yīng)當(dāng)于委托加工合同結(jié)束時(shí),或者于甲方提出請(qǐng)求時(shí),返還全部屬于甲方的財(cái)物,包括記載著甲方秘密信息的一切載體,而不論這些信息有無價(jià)值。
六、乙方在加工完成后承擔(dān)保密義務(wù)的期限為無限期保密,直至甲方宣布公開時(shí)止。
七、若乙方違反上述條款,乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣,并賠償甲方全部經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)甲方有權(quán)單方終止合作關(guān)系,并依法追究乙方相關(guān)法律責(zé)任。
八、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。若協(xié)商、調(diào)解未成,雙方都有提起訴訟的權(quán)利,提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級(jí)人民法院。
九、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意,合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。
十、本合同共一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十
一、其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
加工合同 篇3
合同編號(hào): 簽訂地點(diǎn): 簽訂日期:
定作方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)____________________________ 承攬方: (以下簡(jiǎn)稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、 公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。 第一條 加工成品 名稱 款號(hào) 件數(shù)
顏色 碼數(shù)S M L XL
總件數(shù)
單價(jià)
備注
原材料由甲方提供。乙方對(duì)甲方提供的原材料要及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng) 立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。 乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換, 挪做他用。 第三條 服裝質(zhì)量 加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執(zhí)行, 產(chǎn)前 樣仍需要修改的,以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、生產(chǎn)工藝單作為 合同的附件。 第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片) 、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。 2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方, 甲方應(yīng)當(dāng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停 止工作,并在 2 個(gè)工作日內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。 3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任 何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。 第五條 包裝方式 內(nèi)用______________,外用________包裝,包裝材料由甲方提供。 第六條 服裝交付 1、交貨地址:__________________________ 2、產(chǎn)品的交(提)貨期限: 第七條 服裝驗(yàn)收:甲方派跟單員到乙方工廠跟進(jìn)產(chǎn)品工藝,生產(chǎn)進(jìn)度。對(duì)甲方跟單員在 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方必須及時(shí)改正。定單完成后,甲方對(duì)貨物進(jìn)行全面驗(yàn)收: 1、驗(yàn)收時(shí)間:______________。 2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
第二條
3、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按 30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。 4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致 驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。 根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。 6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在 2 天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。 7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對(duì)于再次檢驗(yàn), 不合格的加工成品交由甲方處理, 并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本 價(jià)格
3、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對(duì)于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第八條 報(bào)酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于貨物驗(yàn)收無誤后、提貨前付清合同約定的全部款項(xiàng);
第九條 違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
。1)制作中途未經(jīng)過雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
。2)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
。3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限20日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
(4)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。
(5)無故拒絕接收訂作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸費(fèi)用。
。6)甲方變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位(人),甲方應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
2、乙方的違約責(zé)任
。1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,()應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。 未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
。7)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十一條 爭(zhēng)議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。 第十二條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于______年___月___日起生效,合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方(章):________________ 乙方(章):________________
________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇4
服裝加工承攬合同:
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的',除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號(hào):_________ 帳號(hào):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇5
甲方(委托方):_____________
乙方(加工方):_____________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等、自愿、誠實(shí)、互惠互利的原則,就乙方長(zhǎng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)長(zhǎng)期合作事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作關(guān)系概述
1.1乙方長(zhǎng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù),并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量及提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
1.2乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品,不能以任何理由提供給任何人。乙方對(duì)甲方的產(chǎn)品無經(jīng)營(yíng)銷售權(quán),以及產(chǎn)品的技術(shù)、專利負(fù)有保密責(zé)任。
1.3甲方與乙方根據(jù)本合同,協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據(jù)甲方下發(fā)、乙方確定的訂單,安排生產(chǎn)加工制造。
二、產(chǎn)品的訂做及定價(jià)
2.1為確保甲乙雙方長(zhǎng)期的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應(yīng)以物美價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量、或者更好的質(zhì)量時(shí),雙方協(xié)商在保證質(zhì)量的前提下,調(diào)整價(jià)格。
三、產(chǎn)品名稱、加工方式
3.1加工產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準(zhǔn)。
3.2甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求,乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工生產(chǎn)。
四、產(chǎn)品的來料及成品檢驗(yàn)
4.1在生產(chǎn)制造之前,由甲方提供產(chǎn)品的樣品,經(jīng)乙方制作樣品并以書面的樣品確認(rèn)書提交甲方檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后雙方各執(zhí)一份確認(rèn)書和封存樣品,按照確認(rèn)的樣品作為依據(jù)生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
4.2產(chǎn)品執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)由甲方給予相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件。訂單另有約定的,按照訂單新約定的文件執(zhí)行。
4.3乙方保證,所制作的產(chǎn)品的實(shí)際技術(shù)參數(shù)符合訂單標(biāo)識(shí)記載的技術(shù)參數(shù)。
五、包裝和運(yùn)輸
5.1乙方向甲方提供合格產(chǎn)品,須按照甲方要求的包裝,貼標(biāo)識(shí)。訂單另有約定的,從約定。
5.2交貨方式、地點(diǎn):甲方所在地的倉庫,或另有約定的地點(diǎn)。
5.3輸送的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔(dān)運(yùn)輸中貨物損失或者損壞的風(fēng)險(xiǎn)。
六、結(jié)算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后,將以此合同作為基礎(chǔ),每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對(duì)甲方確認(rèn)訂單以后,按照甲方的要求安排出貨時(shí)間;另有約定的,從約定。
6.3付款結(jié)算方式約定:月結(jié),當(dāng)月產(chǎn)品月底之前出貨,檢驗(yàn)合格驗(yàn)收之后,次月初對(duì)賬完畢無誤之后,月底前結(jié)清所應(yīng)付款項(xiàng);甲乙雙方對(duì)于付款進(jìn)度以及結(jié)算方式另有約定的,從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟(jì)損失,由乙方承擔(dān)。
7.2如果發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。實(shí)在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為________年,自________年________月________日至________年________月________日止。如果甲乙雙方有違約,則合同作廢。期滿如雙方再商定續(xù)約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方認(rèn)可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份,乙方一份,甲方一份。
甲方:________________________乙方:________________________
________年________月________日________年________月________日
加工合同 篇6
合同編號(hào):_________________
定作人:_________________簽訂地點(diǎn):_________________
承攬人: ________________簽訂時(shí)間:_________________
第一條 加工物
加工物名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
報(bào)酬
單價(jià)
金額
工藝手繡鞋墊
38-45#
雙
元/雙
合計(jì)人民幣金額(大寫):¥:
第二條 定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額工藝布制鞋料38-45#雙一等
第三條
承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限:_簽定合同當(dāng)日,檢測(cè)方法:目測(cè)_________________________________。
第四條
定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:__承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料。
第五條
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在__當(dāng)___日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的__當(dāng)_____日內(nèi)答復(fù)。
第六條
定作方(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:__割絨鞋墊加工全過程,但必須保證產(chǎn)品質(zhì)量問題。
第七條
定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:______定作人免費(fèi)為承攬人提供加工原材料________________________________________________________。
第八條
加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____針腳相等,刀割均勻,絨面平整,絨面無漏底,顏色清晰干凈,圖案準(zhǔn)確 _______________________________。
第九條
加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____包裝由定作方負(fù)責(zé),運(yùn)費(fèi)憑單據(jù)由定作方負(fù)責(zé)報(bào)銷(累計(jì)200元以上)。
第十條
加工物的交付方式、期限及地點(diǎn):_____產(chǎn)品由承攬方在合同有效期內(nèi)發(fā)送至定作人處_________________________________________________。
第十一條
加工物的驗(yàn)收、方法、期限及地點(diǎn):____驗(yàn)收方法見第八條,具體以樣品為準(zhǔn)。驗(yàn)收期限定作人收到產(chǎn)品后三天內(nèi),驗(yàn)收地點(diǎn)定作人處。
第十二條
承攬人對(duì)加工物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:__合同期限: 年 月 日至 年 月 日止(雙方協(xié)商)。
第十三條
承攬人應(yīng)在_______年________月_______日前向定作人交付承攬加工定金(大寫)__________________ 元。
第十四條
結(jié)算方式及期限:_____承攬人在交付合格定作物后,定作方必須付清加工費(fèi).現(xiàn)金結(jié)算,批交批結(jié),批清批領(lǐng),合同有效期限見第十條。
第十五條
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條
本合同解除的條件:(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
(二)承攬人可以隨時(shí)解除合同, 但應(yīng)及時(shí)書面通知定作方并承擔(dān)由此給定作方造成的損失。
第十七條
定做人違約責(zé)任:___除雙倍退還承攬加工定金外,并賠償承攬人的損失。
承攬人違約責(zé)任: 除所交承攬加工定金金額扣除外,并賠償定作人的損失。
第十八條
合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)筆名,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___二___種方式解決;
(一)提交_________________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
。ǘ┮婪ㄏ騙______對(duì)方所在地________________________人民法院起訴。
第十九條
其他約定事項(xiàng): 另議
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號(hào):
稅號(hào):
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行:
帳號(hào):
稅號(hào):
郵政編碼
【加工合同模板匯編6篇】相關(guān)文章:
加工合同模板匯編10篇05-09
產(chǎn)品加工合同模板匯編9篇05-09
模具加工合同模板匯編五篇05-07
模具加工合同模板匯編10篇05-04
委托加工合同模板匯編九篇05-03
【精華】加工合同模板匯編八篇05-02
委托加工合同模板匯編7篇05-01
生產(chǎn)加工合同模板匯編六篇04-30
產(chǎn)品加工合同模板匯編六篇05-11
模具加工合同模板匯編8篇05-11