委托加工承攬合同

時間：2024-05-14 07:59:42 加工合同我要投稿

委托加工承攬合同

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的類型越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的委托加工承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

委托加工承攬合同

　　委托加工承攬合同篇1

　　合同編號：

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。

　　最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_____年___月___日前全部交貨。

　　4、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　5、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第四條書架安裝及驗收與售后服務

　　1、乙方對制作的書架進行安裝;

　　2、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方;

　　3、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費;

　　4、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第五條：結(jié)算方式、期限及安裝費用

　　1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　2、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　　4、剩余的`合同標的額0%價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第六條：甲方違約責任

　　1、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

　　2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。

　　第七條：乙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　　2、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

　　3、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

　　第八條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第九條：附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　3、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方承包方

　　法定代表人法定代表人

　　委托代理人委托代理人

　　經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

　　單位地址：單位地址：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　___年___月___日

　　委托加工承攬合同篇2

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，

　　以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：________________________

　　日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________________________________

　　第五條價款或酬金：______________________________________________

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　第七條交貨的時間和地點：____________________________________

　　定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：______________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：______________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：__________________________________________

　　第十一條其他：__________________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;

　　不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;

　　經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;

　　少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%或酬金總額的_____%違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;

　　不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的'輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

　　承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;

　　變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;

　　如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　合同副本一式____份，交__

　　_____各留存一份。

　　定作方：____________________

　　代表人：____________________

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________

　　代表人：__________________________

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

　　委托加工承攬合同篇3

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。

　　承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

　　3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　1.交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

　　定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的`運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;

　　協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　合同副本一式 _________份，交_________各留存一份。

　　定作方：_________承攬方：_________

　　代表人：_________代表人：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　委托加工承攬合同篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務達成如下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務，乙方接受甲方委托。

　　二、合同標的：_________

　　產(chǎn)品名稱：_________

　　數(shù)量：_________

　　合同金額：_________

　　擬出運日期：_________

　　出運港：_________

　　到貨港：_________

　　外方付款結(jié)算方式：_________

　　三、雙方責任及義務：

　　(一)甲方職責：

　　1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負責;

　　2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;

　　3.負責向乙方提供工廠開具的'增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;

　　4.承擔業(yè)務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。

　　(二)乙方職責：

　　1.負責按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;

　　2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);

　　3.負責出口結(jié)匯;

　　4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。

　　四、違約責任：

　　如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。

　　五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

　　六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　委托加工承攬合同篇5

　　承攬方：____________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　定作方：____________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條轉(zhuǎn)包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　�。�1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：____________

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的.，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金_______元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

　　1、向_____機關(guān)申請_____；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：____________承攬方：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　______年____月____日　______年____月____日

　　委托加工承攬合同篇6

　　地址：

　　電話：傳真：

　　容器類委托加工承攬合同 NO：

　　委托方： _____X公司簽訂地點：

　　受托方：簽訂時間：

　　標的、數(shù)量、價款：

　　1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。

　　2.質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的`出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結(jié)算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

　　9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方： ___X公司受托方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代表：委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：傳真：電話：開戶銀行：帳號：地址：

　　委托加工承攬合同篇7

　　合同編號：________

　　訂立合同雙方：________

　　定作人：___________

　　定作人法定代表人：_______簽約人：________

　　定作人承辦單位：______聯(lián)絡人：_______聯(lián)系電話：_______

　　定作人機構(gòu)地址：_________傳真電話：_______

　　承攬人：______

　　承攬人法定代表人：________簽約人：________

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：________

　　承攬人機構(gòu)地址：________聯(lián)系人：______聯(lián)系電話：________

　　銀行開戶許可證：________開戶行：______賬戶：_______

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：__萬元。

　　第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于__厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__%，使用__弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架。附屬文件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　�、佟⒁曳綄罂悠分谱鞒善泛�，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗.

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、�、交貨時間：乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

　　②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在__日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__%做為另行維修費用，并不返還乙方;

　�、�、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，__年內(nèi)免費進行保修，超過__年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費;

　�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　�、�、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

　�、�、剩余的合同標的額5%價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的.額__‰的違約金;

　�、凇⒓追轿窗春贤�(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付__‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;

　�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

　�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、佟⒈竞贤皇剿姆�，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：__________乙方：_________

　　簽約人：_________簽約人：_______

　　簽約地點：____________簽約地點：____________

　　簽約日期：____年____月____日簽約日期：____年____月____日

　　委托加工承攬合同篇8

　　地址：_____

　　電話：_____

　　傳真：_____

　　NO：_____

　　委托方：_____

　　公司簽訂地點：_____

　　受托方：_____

　　簽訂時間：_____

　　標的、數(shù)量、價款：_____

　　驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。

　　質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　結(jié)算方式：委托方支付_____%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付_____%，余_____%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過_____天下單，如未下單即付清上筆合同_____%尾款。

　　包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。

　�。ń唬┨嶝浄绞郊暗攸c：委托方廠房內(nèi)。

　　運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　保密條款：雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的'商務、財務、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

　　本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：_____

　　公司受托方：_____

　　法人代表：_____

　　委托代表：_____

　　傳真：_____

　　電話：_____

　　開戶銀行：_____

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：