商品房合同買賣合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編整理的商品房合同買賣合同,歡迎閱讀與收藏。
商品房合同買賣合同1
出售方(稱甲方):_______________
地址:___________________________
電話:___________________________
購買方(稱乙方):_______________
姓名:___________________________
性別:___________________________
出生日期:________年_____月____日
國籍:___________________________
身份證號碼:_____________________
電話:___________________________
地址: __________________________
第一條 本合同依據(jù)中華人民共和國法律和《_____經(jīng)濟特區(qū)商品房產(chǎn)管理規(guī)定》制定。
第二條 甲方經(jīng)_____市人民政府文件批準,取得位于_____市__________地段占地面積__________平方米的土地使用權(quán),使用期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止共計_____年,土地所有權(quán)屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬_____結(jié)構(gòu),定名為__________,由甲方出售。
第三條 乙方自愿向甲方購買上述樓宇內(nèi)的第_____座(幢)樓_____單元,建筑面積為__________平方米,占地__________平方米,由甲方于__________年_____月_____日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過_____天,特殊原因是:
一、人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
二、施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問題不能及時解決的;
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng)_____市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_____幣_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元_____角整。
付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________________
帳戶名稱:_______________帳號:_______________付款辦法:_______________
第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權(quán)追索違約利息,以應(yīng)付款之日起至付款之日止,按_____市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期_____天內(nèi),仍未付所欠款項和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉(zhuǎn)售盈益屬甲方所有。
第六條 甲方如未按合同第三條的規(guī)定將樓宇單元交付乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起至交付日止,以當時_____市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。
第七條 在簽訂本合同時,甲方應(yīng)將乙方原認購時所交付的定金__________退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條 甲方出售的樓宇須經(jīng)_____市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格,如質(zhì)量不合格時,乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將乙付款現(xiàn)在_____天內(nèi)退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款后,由_____市房管部門發(fā)給房產(chǎn)權(quán)證書,業(yè)主即取得出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等權(quán)利,并依照國家和_____省對_____經(jīng)濟特區(qū)的有關(guān)規(guī)定,享受優(yōu)惠待遇。
乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設(shè)施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設(shè)施和公共利益。
乙方所購樓宇只作 使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結(jié)構(gòu),如有損壞應(yīng)自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條 乙方所購樓宇,如發(fā)生出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等法律行為,應(yīng)經(jīng)_____市公證處辦理公證后,由_____市房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、登記手續(xù)。
第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條 本合同自簽訂并經(jīng)_____市公證處公證之日起生效。
如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好精神協(xié)商解決,不能解決時,應(yīng)提請_____市仲裁機構(gòu)仲裁或_____市人民法院裁決。
第十三條 本合同共_____頁,為一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份,_____市公證處_____份,均具有同等效力。
甲方:____________________ 乙方:____________________
代表人:__________________ 代表人:___________________
_________年______月___日 _________年______月___日
簽約地點:____________ 簽約地點:____________
商品房合同買賣合同2
原告: ,男, 漢族, 年 月 日出生,住 ,身份證號: 。
被告: ,住 。
法定代表人: 。
訴訟請求:
1,請求判令被告繼續(xù)履行雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》;
2,請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金,暫算至起訴之日止違約金暫計 元。
3,本案訴訟費用由被告承擔。
事實及理由:
年 月 日,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致簽訂了《商品房買賣合同》。合同第三條,“原告購買被告商品房為第 層 號房,該房屋建筑面積共 平方米”。
第五條,“計價方式及價款,1,按建筑面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米 元,總金額 元”。
第七條,“付款方式及期限,原告在簽訂本合同時一次性付清房款”。
第十六條,“被告承諾與 年 月 日前,取得前款規(guī)定的土地房屋權(quán)屬證書,交付給原告”。被告不能在前款約定期限內(nèi)交付權(quán)屬證書,雙方同意按照下列約定處理:2,約定日期起90日后,被告仍不能交付權(quán)屬證書或者登記證明的,雙方同意按下列1,2項目處理:“(2)原告不退房,被告自約定日期至實際交付權(quán)屬證書或登記證明之日止,按日向原告支付已交付房價款千分之0.1的違約金”。
合同簽訂后,原告按照合同的約定,于當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反合同約定,在 年 月 日前,不僅未交付房屋,也未將土地,房屋權(quán)屬證書交付給原告,致使原告到目前為止不能登記過戶。原告曾多次要求被告履行合同義務(wù),均未果。
原告認為,合同簽訂后原被告雙方應(yīng)充分履行合同義務(wù),被告未交付房屋及未交付土地房屋權(quán)屬證書的行為已經(jīng)嚴重違約。因此,為維護本人合法權(quán)益,特訴至人民法院請求支持我方訴請。
此致
區(qū)人民法院
具狀人:
年 月 日
商品房合同買賣合同3
出賣人:_________省礦業(yè)有限公司
郵政編碼:_________營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________企業(yè)資質(zhì)證書號:_________法定代表人:_________何鑫聯(lián)系電話:_________
委托銷售代理機構(gòu):_________成都中馳房地產(chǎn)營銷策劃有限公司注冊地址:_________成都市人民南路四段53號嘉云臺
郵政編碼:_________營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________
買受人:____________________________________________________________________買受人戶口(護照或單位)所在地:___________________
國籍:_____________________________________________
【法定代表人】【負責人】:___________________________
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【 】:_____________________________________出生日期:_______________年______月______日,性別:__________________________________通訊地址:__________________________________________________________________郵政編碼:_______________________________聯(lián)系電話:__________________________________共同買受人:_________________________________________________________________份額:____________________________筑面積______平方米;【層高】【凈高】為:_________3·0___米,【坡屋頂凈高】最低為:_________裝修標準是×元/每平方米。該商品房為住宅的,出賣人與買受人約定按照下列第1種方式計算該商品房價款。其中,該商品房為經(jīng)濟適用住房的,出賣人與買受人約定同時按照下列第1種方式和第2種方式分別計算該商品房價款。品房價款。佰_____拾_____元整(大寫)。所購商品房總價款合計___________________(大寫)。具體約定見附件四。
第五條付款方式及期限
買受人采取下列第種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的×___%,其余價款可以向×_________銀行或住房公積金管理機構(gòu)借款支付。
4、其他方式。
具體付款方式及期限的約定見附件五。
第二十七條本合同及附件共______頁,一式__肆陸_捌__份,具有同等法律效力,其中出賣人_叁伍柒_份,買受人___份。
甲方:_________乙方:_________日期:_________
商品房合同買賣合同4
甲方(出賣方):__________________身份證號碼:____________________________________
乙方(購買方):__________________身份證號碼:____________________________________
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條基本情況
1、甲方自愿將以下房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋。該房屋具體狀況如下:
(1)該房屋座落于________________________________________________,建筑面積為____________平方米;套內(nèi)建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米;
(2)該房屋的所有權(quán)證證號為________________________;
(3)該房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證。
2、附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩等其他設(shè)施、設(shè)備,將隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓,且轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。
3、該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條保證
甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔保、抵押等任何權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條房價款與付款方式
1、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,上述房屋(包含第一條第二款列明的配套設(shè)施等)總房價款為:__________________元整(小寫:¥____________元)。
2、支付方式、支付時間
(1)甲、乙雙方同意,乙方在本合同簽訂之日支付給甲方人民幣__________________元整,(小寫:¥____________元),作為乙方購買甲方房屋的定金。
(2)在房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證等相關(guān)過戶手續(xù)辦理完畢之日起3日內(nèi),乙方一次性支付剩余房款__________________元(小寫:¥____________元)。
3、甲方在每次收取付款后,應(yīng)當向乙方開具收款憑證,并注明收款時間。
第四條交付期限
1、甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同簽訂生效且乙方支付定金之日起3日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
2、甲、乙雙方同意,甲方應(yīng)于房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證等相關(guān)過戶手續(xù)辦理完畢且乙方全額支付房款次日正式交付該房屋;甲方保證正式交付給乙方的房屋為空房。
3、甲、乙雙方應(yīng)于房屋正式交付乙方后3日內(nèi)向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
4、甲方應(yīng)于合同簽訂生效之日起3日內(nèi)將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
5、辦理以上手續(xù)應(yīng)當繳納的相關(guān)費用,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
6、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按本合同約定承擔違約責任。
第五條違約責任
1、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應(yīng)出具申請房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
2、甲方如不按本合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額______‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權(quán)解除本合同,甲方除應(yīng)按本條約定支付違約金外,同時應(yīng)雙倍返還定金以及返還乙方已支付的全部房價款。
3、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日______‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權(quán)解除本合同。
第六條其他
1、該房屋正式交付前,甲方應(yīng)結(jié)清物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關(guān)雜費。
2、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。
3、甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同一式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機關(guān)一份。均具有相同的法律效力。
5、本合同自甲乙雙方簽訂之起生效。
甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________
電話:______________________________電話:______________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
商品房合同買賣合同5
合同雙方當事人:_________
出售方(甲方):_________
注冊地址:_________
營業(yè)執(zhí)照注冊號:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
認購方(乙方):_________
身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號):_________
地址:_________
電話:_________
甲、乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產(chǎn)權(quán)有關(guān)事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議以便共同遵守:
1.轉(zhuǎn)讓鋪位基本情況
1.1.地址:位于_________現(xiàn)代商業(yè)中心(項目推廣名)_________區(qū)_________層_________號_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)
1.2.該鋪位建筑面積共_________平方米,(其中套內(nèi)建筑面積平方米,分攤建筑面積_________平方米,層高_________米。(以上面積均以《房地產(chǎn)權(quán)證》登記的面積為準);
1.3.聚,F(xiàn)代商業(yè)中心(項目推廣名)甲方已于_________年_________月_________日申請產(chǎn)權(quán)登記,并領(lǐng)取了《房地產(chǎn)權(quán)證》,證號為_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續(xù);
1.4.乙方對甲方擬轉(zhuǎn)讓的商鋪的現(xiàn)狀已充分了解,并愿意購買該商鋪。
2.購買價款及付款方式
2.1.雙方約定該鋪位之計價面積以建筑面積為標準,該鋪位之轉(zhuǎn)讓單價為每平方米人民幣_________元(¥_________元);總價為人民幣_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。
2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須于_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款
。1)首期轉(zhuǎn)讓款:轉(zhuǎn)讓價50%,即¥_________元,乙方須于_________年_________月_________日前支付;
(2)二期轉(zhuǎn)讓款:轉(zhuǎn)讓價50%,即¥_________元,二期轉(zhuǎn)讓款必須在首期轉(zhuǎn)讓款支付后15日內(nèi)一次性支付。
甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:
戶名:_________
開戶行:_________
帳號:_________
3.交鋪時間
3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;
3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應(yīng)按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定向乙方支付租金收益;
3.3.該商鋪的風險責任自交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
4.登記過戶手續(xù)辦理
4.1.本合同簽訂之日起九個月內(nèi),甲、乙雙方應(yīng)攜帶有關(guān)資料到東莞市房產(chǎn)管理局辦理過戶分證手續(xù)。
4.2.自辦理過戶分證手續(xù)之日起180天內(nèi),甲方應(yīng)將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權(quán)證》交付給乙方。
5.面積確認及面積差異處理
5.1.根據(jù)買賣雙方選擇的計價方式,本條規(guī)定以建筑面積為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理;
5.2.合同約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,并按照合同第1.2條及第2.1條約定據(jù)實計價結(jié)算。
6.鋪位管理及委托經(jīng)營
6.1.甲方負責該鋪位之統(tǒng)一規(guī)劃,樹立市場形象,提供商業(yè)信息咨詢及承擔鋪位的物業(yè)管理職能;
6.2.該鋪位轉(zhuǎn)讓時,乙方需按《委托經(jīng)營管理協(xié)議》的約定將該鋪位委托給甲方或甲方指定的公司實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一招租,整體規(guī)劃經(jīng)營。
7.稅務(wù)承擔
經(jīng)雙方協(xié)商同意按第_________種方法處理:
7.1.辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅、費,由甲、乙雙方按規(guī)定各自負責。
8.雙方權(quán)利義務(wù)
8.1.甲方權(quán)利義務(wù)
8.1.1.有權(quán)按時足額收取轉(zhuǎn)讓價款;
8.1.2.應(yīng)當按時將符合約定之該鋪位交付給乙方;
8.1.3.對該項目提供有償?shù)奈飿I(yè)管理服務(wù)。
8.2.乙方權(quán)利義務(wù)
8.2.1.有權(quán)按時接收該鋪位;
8.2.2.應(yīng)當按時足額支付該鋪位之轉(zhuǎn)讓價款;
8.2.3.委托期滿后,如乙方需要改變商鋪的經(jīng)營范圍,需經(jīng)聚,F(xiàn)代商業(yè)中心的全體業(yè)主半數(shù)以上同意;如乙方不同意甲方之統(tǒng)一經(jīng)營管理,甲方在同等條件下有權(quán)優(yōu)先購買該鋪位。
8.2.4.向甲方交付相關(guān)的物業(yè)管理費用。
9.合同的變更和解除
發(fā)生下列情況之一時,可變更或解除合同,但雙方必須就此簽署書面變更或解除合同:
9.1.由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本合同無法履行;
9.2.由于一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經(jīng)濟利益,使合同履行成為不必要;
9.3.情況發(fā)生變化,經(jīng)雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
10.回購條款
10.1.乙方在本合同簽署并支付清轉(zhuǎn)讓價款十二個月后,三十六個月內(nèi)可要求甲方以本合同價款回購,而甲方不得推諉,但由此產(chǎn)生的所有相關(guān)稅、費概由乙方承擔。
11.違約責任
11.1.甲方應(yīng)在悔約之日起七天內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;
11.2.甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權(quán)解除本合同,解除本合同時,甲方除應(yīng)付滯納金外,還應(yīng)按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;
11.3.乙方?jīng)Q定中途不買時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;
11.4.乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應(yīng)付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權(quán)解除本合同,解除本合同時,乙方除應(yīng)付滯納金外,還應(yīng)按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。
12.不可抗力
12.1.雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行合同義務(wù)均不負責任。
13.法律適用及管轄
13.1.本合同之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規(guī),司法解釋等廣義上之法律)。
14.爭議的解決
14.1.本合同履行過程中如有爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;
14.2.如果協(xié)商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。
15.通知
15.1.本合同項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應(yīng)采取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發(fā)出方按本合同所列之聯(lián)系資料發(fā)出掛信后生效;
15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本合同允許之方式告知對方更改情況。
16.其他
16.1.本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商簽署補充協(xié)議進行約定,補充協(xié)議為本合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力;
16.2.本合同一式四份,甲方執(zhí)兩份,見證單位、乙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力;
16.3.本合同由雙方共同簽署并經(jīng)見證后生效;
16.4.以下附件作為合同的一部份,與本合同同時生效。
甲方:(蓋章)_________
法定代表人:_________
乙方(簽名/蓋章):_________
身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號):_________
簽約日期:_________年_________月_________日
簽約地點:_________
商品房合同買賣合同6
甲方(賣方):_______________身份證號碼:___________________________
乙方(買方):_______________身份證號碼:___________________________
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
1.1座落于______________________________,建筑面積為_________平方米;套內(nèi)建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積__________平方米;
1.2出售房屋的所有權(quán)證(不動產(chǎn)權(quán)證)證號為___________________________;
1.3房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證。
1.3.1該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
1.3.2該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。甲方還應(yīng)當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給乙方,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。若因此發(fā)生相關(guān)糾紛,其后果由甲方承擔。甲方需付乙方違約金_________萬元。
甲方保證出售房屋中未曾發(fā)生過重傷、非正常死亡、嚴重刑事案件等可能導(dǎo)致乙方心理不安的嚴重情況,不存在不正常輻射及其他致病等情況,若有,甲方必須盡到告知義務(wù)。如果乙方發(fā)現(xiàn)房屋中曾經(jīng)發(fā)生過上述情況而甲方未曾予以書面披露的,乙方有權(quán)解除合同或者要求甲方支付違約金____________萬元。
第三條計價方式與價款
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_________元整;
第四條履約定金
乙方在_________年______月______日前付給甲方定金人民幣(大寫__________________)元,(小寫_________)元。定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第五條價款支付:
乙方分三期付給甲方:
第一期:在_________年______月______日前付人民幣______萬元;第二期:在不動產(chǎn)權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日,付款______萬元;第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后向乙方出具收據(jù)并簽字畫押。
乙方以銀行轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付款項,甲方收款信息如下:
開戶銀行:____________________________________。
開戶名稱:____________________________________。
銀行賬號:____________________________________。
第六條不動產(chǎn)權(quán)變更
1、甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起_________日內(nèi)辦理過戶手續(xù)。
2、在乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時,如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第九條承擔違約責任。
3、辦理以上手續(xù)應(yīng)當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第七條附屬設(shè)施等相關(guān)手續(xù)辦理時間約定:
1、甲、乙雙方定于_________年______月______日正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于_________年______月______日前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應(yīng)在房屋交付前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
第八條共有產(chǎn)權(quán)人情況
甲方確認本合同所售房屋(有/無)共有產(chǎn)權(quán)人。
如果有,無論不動產(chǎn)權(quán)證上是否登記了共有權(quán)人,甲方需提供共有產(chǎn)權(quán)人同意甲方出售房屋的書面意見。
第九條違約責任
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期______天按房價的總額________計算違約金給與乙方。逾期超過____個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并按房屋總價的______%向乙方支付違約金。
2、乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日__________計算的違約金給與甲方。逾期超過______個月時,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方向甲方支付合同總價________%的違約金。
3、違約方要承擔守約方為實現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生的律師費、差旅費、誤工費等。
第十條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方,轉(zhuǎn)移前滅失的風險由甲方承擔。
第十一條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關(guān)雜費,由________承擔。
第十二條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十三條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十四條本合同一式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記提交房屋權(quán)屬登記機關(guān)______份。均具有相同的法律效力。
第十五條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):_____________________
聯(lián)系地址:______________________聯(lián)系地址:________________________
聯(lián)系電話:______________________聯(lián)系電話:________________________
____________年_______月_______日____________年_______月_______日
商品房合同買賣合同7
甲方: (轉(zhuǎn)讓方簡稱甲方)
乙方: (受讓方簡稱乙方)
現(xiàn)就平等、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商達成一致,甲方將一套安置房(未裝修)轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方就房屋轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達成以下條款,以資共同遵守:
一、甲方房屋本情況:此房屋屬6+1安置房,位于小池家園水月社區(qū)210棟2單元205室,面南朝北,二樓,無電梯,面積為57.05平方米。
二、付款方式:甲方必須交付下列證明及歸屬房屋的物件(1、原始房卡和原始繳費發(fā)票,二者上面均有“沈文龍轉(zhuǎn)讓張鳳平”字樣。2、拆遷合同復(fù)印件,沈文龍身份證復(fù)印件,水、電及天然氣發(fā)票,以及就房屋相關(guān)發(fā)票。3、房屋所有鑰匙)后,乙方一次性付清給甲方房款總金額玖萬壹仟捌佰元(其中包括水、電、天然氣開戶費叁仟貳佰叁拾元),甲方在收款時應(yīng)向乙方出具收據(jù)。以上甲方交付的`所有證明及房屋附件(所有鑰匙)必須齊全,否則取消此次買賣,并退還乙方押金伍仟元。
三、房屋交付:甲方應(yīng)于本協(xié)議書生效之日起,將上述房屋鑰匙交付乙方,并就雙方在場的情況下,由乙方對房屋進行驗收,乙方如無異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議約定。甲方完成房屋交付后,上述房屋的占有、使用、收益、處理權(quán)等,將歸乙方享有或承擔。
四、甲方承諾保證:甲方保證自己對該房轉(zhuǎn)讓擁有處理權(quán),保證在交易時,該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,轉(zhuǎn)讓該該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證其妻子、兒女和其他享有繼承權(quán)的人,對房屋不再有繼承權(quán)、共同所有權(quán)和其他權(quán)利。甲方保證該房屋轉(zhuǎn)讓不涉及第三方的權(quán)利,否則一切后果由甲方全部承擔。
五、房屋的后期辦理相關(guān)證件(房產(chǎn)證等),如證件由乙方直接辦理,產(chǎn)權(quán)所有人為乙方姓名,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔;如證件{房產(chǎn)證等}經(jīng)由甲方現(xiàn)行辦理,所產(chǎn)生的手續(xù)費由甲方承擔,再行更改為乙方姓名及所有。乙方辦理時,甲方無條件提供相關(guān)的所有證件手續(xù),協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證及其他證件。
六、如房屋被政府征收、拆遷或其他等原因,而獲得的補償或新房屋,新
登記造冊的產(chǎn)權(quán)人仍是甲方,則甲乙雙方應(yīng)向房屋管理機關(guān)申請辦理房屋所有權(quán),權(quán)屬變更登記,該房屋產(chǎn)權(quán)過戶乙方名下。
七、成交后,房屋后期裝修,物業(yè)所收取的押金,及裝修產(chǎn)生的垃圾費用均由乙方承擔。但成交前所產(chǎn)生的所有費用由甲方負責。
八、本協(xié)議書未盡事宜,由甲乙雙方共同協(xié)商解決,若變更或解除協(xié)議內(nèi)容必須雙方協(xié)商一致。若一方擅自變更或解除造成的經(jīng)濟損失,由責任方負全部責任。本合同書雙方具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議書從雙方簽字之日生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
20xx年x月xx日
商品房合同買賣合同8
代理人:_____(以下簡稱甲乙方)買受人:_____雙方根據(jù)《____市優(yōu)惠價房出售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同。
1、甲方同意將坐落在____市_____區(qū)(縣)_____街道(鎮(zhèn))_____路_____(新村弄)_____支弄_____號_____室計建筑面積_____平方米的房屋以優(yōu)惠價出售給乙方。
2、上開房屋按住房綜合造價的_____%________年每平方米建筑面積_____元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設(shè)施因素計算,每平方米建筑面積售價_____元,共計售價(大寫)_____元。
3、乙方在合同簽定時交納定金叁百元整。
4、乙方在合同簽訂后30天內(nèi)一次付清購房款,甲方給予_____%優(yōu)惠,乙方實付價款(大寫)_____元。
5、乙方要求分期付款,必須征得甲方同意。首期付款占應(yīng)付款_____%,計(大寫)_____元。余額計(大寫)_____元,分________年付清,月利率_____‰,余額款本息共計(大寫)_____,每月月底前交付(大寫)_____元,最后在________年____月底前全部付清。合同簽訂后30天內(nèi)交付首期購房款。
6、乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設(shè)債券。預(yù)付維修費按已支出的維修費用結(jié)算,多退少補。
7、乙方購房款未付清前調(diào)離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區(qū)、縣房管局根據(jù)《民法典》向法院申請按絕產(chǎn)接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8、甲方收到乙方購房款、維修費,在合同簽訂30天內(nèi)交割房屋。
9、甲乙雙方按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),交付有關(guān)手續(xù)費和產(chǎn)權(quán)登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清后方可取得房屋所有權(quán)證。
10、甲乙雙方在合同簽訂后30天內(nèi)預(yù)付住房售后維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預(yù)付維修費(大寫)_____元,落實維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設(shè)施。
1、上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建公用部位設(shè)施屬同幢所有權(quán)人共有,乙方保證不侵占使用。
2、乙方保證遵守國家和本市有關(guān)土地、私房、建筑管理等的各項法規(guī)和規(guī)定,按時向提供售后服務(wù)和管理的管房單位或組織交納管理費用。
3、本合同簽訂之日起生效。乙方履行合同,定金抵付購房款,未履行合同,定金不予返還甲方不履行合同,定金雙倍償還乙方。
4、本契約一式四份。甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在地管房部門或組織,房產(chǎn)交易所各執(zhí)一份存證。甲方(簽章):_____
乙方(簽章):_____代表人(簽章)
代表人(簽章)________年____月____日
________年____月____日
商品房合同買賣合同9
賣方(以下簡稱甲方):_______________
身份證號碼:___________________________
買方(以下簡稱乙方):_______________
身份證號碼:___________________________
第一條、房屋的基本情況
甲方房屋坐落于______________________________;位于第_________層_________戶,房屋結(jié)構(gòu)為________,房產(chǎn)證登記面積_________平方米,地下室______間,面積______平方,房屋權(quán)屬證書號為______________________________。
第二條、價格
以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米_________元,該房屋售價總金額為_________萬元整,大寫:___________________________。
第三條、付款方式
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金____________元整,大寫:______________________________,______日內(nèi)交付_________萬元(大寫_______________),余款_________元(大寫_________)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條、房屋交付期限
甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起_________日內(nèi),將該房屋交付乙方。
第五條、乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第______條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第______天起至實際付款之日止,每逾期______天,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。逾期超過_____日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條、甲方逾期交付房屋的違約責任
除不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期_______天,甲方按累計已付款的________%向乙方支付違約金。逾期超過________日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)過戶登記的約定
甲方應(yīng)協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的________%賠償乙方損失。
第八條、簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,質(zhì)量符合國家有關(guān)規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關(guān)。
第九條、甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起______日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過______日,乙方______日按已付款的_____%收取違約金。
第十條、因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關(guān)規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條、本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十二條、本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_________所在地人民法院起訴。
第十三條、本合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)______份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:_____________________乙方:____________________
電話:_____________________電話:____________________
_________年______月______日_________年______月______日
商品房合同買賣合同10
甲方(以下簡稱出售方):______________乙方(以下簡稱購買方):______________
現(xiàn)住址:______________________________現(xiàn)住址:____________________________
身份證號:__________________________身份證號:____________________________
丙方公司(房屋中介):__________________
丙方:____________________
聯(lián)系電話:___________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣單位購房達成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于_________單位房一套,房屋面積大約為________平方米之間(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準)____房____廳____衛(wèi)____多層型房。此購房指標總售價_____元整(¥_____萬元)。預(yù)付訂金____%_____萬元,其余____%____萬元需在單位繳納確定購房訂金兩個工作日一次性付清。
第二條甲方必須要先將產(chǎn)權(quán)辦理在自己名下,房產(chǎn)證費用由甲方出。甲方必須無條件配合協(xié)助乙方在合法過戶時間日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)過戶到乙方名下,其過戶產(chǎn)生所有費用由乙方承擔如(契稅、房產(chǎn)證等)。
第三條甲乙雙方應(yīng)在簽署本合同時,向?qū)Ψ教峁┥矸葑C、戶口薄證件及復(fù)印件:
第四條
第五條
第六條甲乙雙方從簽訂即日起所發(fā)生的費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由乙方負責。
第七條稅費分擔
甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費。
第八條定金
注:過戶完成首付款和余款當日兌現(xiàn)
第10條違約責任
如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣_____元違約金。
第十一條交房日期:
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具(見家具清單)
甲方(簽字):____乙方(簽字):_____見證人(簽字):____
___年___月___日___年____月____日____年____月____日
商品房合同買賣合同11
-環(huán)保驗收條款維持原狀;
-消防驗收標準修改為“公安消防部門出具的《建設(shè)工程消防驗收合格意見書》或備案憑證”;
-刪除《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報告》。
本報訊 (記者蔣悅飛 通訊員 穗房宣)本報昨日文章《廣州買樓網(wǎng)簽近期接近于0》報道新版商品房合同可能存在的問題,得到廣州市房管局的關(guān)注和認可。昨日廣州市房管局召開新聞發(fā)布會,公布7月6日以來的3天時間,“陽光家緣”網(wǎng)上正式簽約14份。新版商品房買賣合同涉及的交樓三條,環(huán)保驗收條款維持原狀,消防驗收標準修改為“公安消防部門出具的《建設(shè)工程消防驗收合格意見書》或備案憑證”,刪除《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報告》。
“與20xx版商品房買賣合同的交房條件相比,20xx版商品房買賣合同最大的特點之一就是嚴格了開發(fā)商的交房條件!睆V州市房管局新聞發(fā)言人黃文波表示,歡迎社會各界多提寶貴意見。
關(guān)于個別媒體反映開發(fā)商提出交房時取得商品房的《建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督報告》、《建設(shè)工程消防驗收合格意見書》和《環(huán)保驗收合格證》有困難的問題,黃文波一一作出解釋。
關(guān)于環(huán)保驗收問題:黃文波表示,“交房前,商品房須取得環(huán)保部門意見是一定要嚴格執(zhí)行的”。
關(guān)于排水許可證:根據(jù)水務(wù)部門意見,在交房時取得排水許可證是可以辦到的。同時,20xx版商品房買賣合同第十五條列明的資料中并非必須要《環(huán)保驗收合格證》,而是“環(huán)保部門出具的認可文件或準許使用文件”。對于個別項目辦理《環(huán)保驗收合格證》確有困難的,持環(huán)保部門認可文件或準許使用文件也可視為符合交房條件。
關(guān)于消防驗收問題:20xx版商品房買賣合同將第十五條中的(四)公安消防部門出具的《建設(shè)工程消防驗收合格意見書》修改為(四)公安消防部門出具的《建設(shè)工程消防驗收合格意見書》或備案憑證。
商品房合同買賣合同12
市房產(chǎn)局規(guī)定,雙方簽訂的《商品房買賣合同》備案后,原則上不予撤銷。但購房人有下列情況之一,經(jīng)雙方協(xié)商一致達成解除合同協(xié)議的,可持身份證明和相關(guān)材料辦理撤銷合同備案手續(xù):
1、購房人對所購房屋因質(zhì)量或結(jié)構(gòu)問題、規(guī)劃或設(shè)計變更導(dǎo)致房屋現(xiàn)狀發(fā)生變化,要求解除合同的,由售房單位提供證明材料;
2、購房人因房屋建筑面積誤差比絕對值超過3%,要求解除合同的,需提交房產(chǎn)測繪中心確認的預(yù)測繪和實測繪報告;
3、因售房單位的責任,超過約定期限1年內(nèi)未辦理登記,要求解除合同的,需提交退款憑證;
4、購房人辦理按揭貸款手續(xù)未獲批準或批準后無力償還不能繼續(xù)履行合同的,需提交貸款機構(gòu)出具的證明;
5、售房單位工作人員失誤,將購房人具體房屋信息錄入錯誤;購房人在所購項目中換購房屋,要求更正合同信息的;需提交新簽訂并備案的合同;
6、購房人因出國留學或定居要求解除合同的,需提交護照和留學、定居許可證明;
7、購房人(或者直系親屬)因患重大疾病急需資金,要求解除合同的,需提交市級以上醫(yī)院診斷書;
8、因不可抗力而無法履行合同的,需提交相應(yīng)的證明材料。商品房買賣合同
合同編號:_________
出賣人:_________
住所:_________
郵編:_________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_________
資格證書號碼:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話:_________
買受人:_________
國籍:_________
性別:_________
出生年月日:_________
住所(址)_________
郵編:_________
證件名稱:_________
號碼:_________
聯(lián)系電話:_________
委托/法定代理人:_________
住所(址)_________
聯(lián)系電話:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設(shè)依據(jù)
1、出賣人以【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權(quán)。
2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮(zhèn)建設(shè)用地批準書號】為:_________,土地使用權(quán)面積為:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
3、出賣人經(jīng)批準,在上述地塊上建設(shè)的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為:_________,建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為:_________,建筑工程施工許可證號為:_________,建設(shè)工程施工合同約定的開工日期為:_________,建設(shè)工程施工合同約定的竣工日期為:_________.
第二條 商品房情況
該商品房銷售許可證號:_________.
商品房座落:_________區(qū)_________縣_________路、道、街。
設(shè)計用途_________;建筑結(jié)構(gòu)_________;建筑層數(shù)為_________層。
建筑面積_________平方米,其中:套內(nèi)建筑面積_________平方米,公共部位分攤建筑面積_________平方米。
商品房平面圖見附件一,商品房抵押、租賃等情況見附件二。
第三條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。
2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
4、_________.
第四條 付款方式及期限
買受人采取下列第_________種方式付款。
1、一次性付款,自簽約日起_________日內(nèi)付全部價款_________元。(小寫:_________萬元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自簽約日起_________日內(nèi)付全部價款的_________%;________
商品房合同買賣合同13
賣方(下稱甲方):_______________________
買方(下稱乙方):_______________________
甲方按照《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權(quán),土地使用權(quán)年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,甲方在上述土地上建設(shè)的商品房項目名稱為_____________,座落_______________________,項目總平面見附件1。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就上述項目之商品房買賣,訂立本契約。
第一條 標的
第1款 乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋(下稱該房屋);該房屋使用功能為_________(住宅/辦公/商業(yè))。
該房屋主體建筑總層數(shù)_______層,其中_________米以下_______層,_________米以上_______層;屬框架框架/框剪/磚混)結(jié)構(gòu),層高_________米。
該房屋建筑面積_________平方米,其中套內(nèi)建筑面積_________平方米,公用分攤面積_________平方米。
計入上述共有公用分攤面積的共有部位詳見附件2;雖未計入上述共有公用分攤面積但歸全體業(yè)主共有公用的房屋和建筑部位詳見附件3。
除附件2、3所列項目以外的配套房屋、建筑歸甲方所有,甲方可依法行使權(quán)利但權(quán)利人應(yīng)當按規(guī)劃設(shè)計用途使用該房屋、建筑物、不得擅自改變其用途。
與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施及其標準見附件4,該房屋的套型及分層平面位置見附件5,裝修裝飾及設(shè)備標準見附件6。
第2款 本契約所稱該房屋,包括其占用土地范圍內(nèi)國有土地使用權(quán),該房屋的土地面積在乙方辦理國有土地使用權(quán)登記時由政府主管部門核定。
第3款 甲方已申領(lǐng)_________第_________號《_________市商品房預(yù)售許可證》,依法可以銷售該房屋。
第二條 價格
第1款 乙方購買該房屋以建筑面積計算,單價為________元/平方米,房款合計(大寫)_____________元整(小寫:_______),幣種為人民幣。
第2款 乙方除上述房款外,對取得附件3所列項目的共有權(quán)不再另行支付價款。
第三條 定金及其處理辦法
第1款 乙方應(yīng)于______年_____月_____日前向甲方支付定金(大寫_____________元)(小寫:_______元),幣種為人民幣。
第2款 甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:
1.在乙方履行附件7最后一次付款時,充抵房款。
2.在空白時,甲方一次性返還乙方。
第四條 付款方式及時間
第1款 乙方按照本契約附件7載明的付款方式和時間向甲方支付房款。
第2款 如乙方違反本契約附件7的約定,乙方承擔下列第_________種違約責任;但甲方解除本契約的除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬分之五計算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
3.__________________________________________________________________
第3款 (以下適用于一次性付款)經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款式50%的,甲方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
2.__________________________________________________________________
(以下適用于分期付款)經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款20%的,甲方有權(quán)要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:
1.甲方于解除本契約后15天內(nèi)將已付房款退還乙方,定金不返還;乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
2.__________________________________________________________________
。ㄒ韵逻m用于其他付款方式)甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:
1.就付款方式的期限以及遲延付款所應(yīng)承擔的責任須明確約定,以防產(chǎn)生糾紛無約可依。
2.如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批準時的解決辦法和處理方式。
第五條 (本條適用于預(yù)售商品房)預(yù)售款的專用
第1款 該房屋竣工前,《_________》商品房的預(yù)售款應(yīng)用于有關(guān)該房屋的工程建設(shè),由開戶銀行監(jiān)管。
第2款 甲方如將該預(yù)售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務(wù)能力;乙方有權(quán)中止履行本契約,甲方在30天內(nèi)不提供相應(yīng)擔保的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方;并按總房款的3%向乙方支付賠償金。
2._________________________________________________________________。
第六條 房屋交付時間
第1款 甲方應(yīng)于_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第2款 甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔下列第_________種違約責任;但乙方解除本契外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬分之五計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3.__________________________________________________________________。
第3款 甲方逾期交付該房屋,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款3%向乙方支付賠償金。
2.__________________________________________________________________。
第七條 (本條適用于分期建設(shè)、分期驗收交付的項目)公共配套設(shè)施的交付時間
第1款 甲方應(yīng)按附件4載明的時間將與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配配套設(shè)施交付使用。
第2款 如甲方逾期交付上述公共配套設(shè)施的,甲方承擔下列第_________種違約責任;但乙方解除本契約的除外:
1.按照每天萬分之二計算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。
2.___________________________________________________________________。
第3款 甲方未按前款約定的時間交附件4中第1-6項公共配套設(shè)施,經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)甲方仍未履行的,乙方有權(quán)解除本契約,并按下列第_________種方式處理:注意:明確注明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統(tǒng)等。
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已將房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的3%向乙方支付賠償金。
2.___________________________________________________________________。
第八條 房屋交付標準
第1款 甲方應(yīng)按第一條約定的標準交付該房屋。
第2款 第一條約定的該房屋建筑面積為甲方預(yù)測,如與實際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:
1.按規(guī)定的處理辦法執(zhí)行。
2.按規(guī)定的處理辦法執(zhí)行。
第3款 甲方交付該房屋與第一條約定標準不符合的,甲方承擔下列第_________種違約責任,但本條前款和第4、5款另有約定除外;乙方也可以解除本契約:
1.單價降低每平方米_________元,并一交付該房屋后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
2.____________________________________________________________________。
第4款 甲方交付該房屋的公共配套設(shè)施低于附件4約定標準的,甲方承擔下列第_________種違約責任;甲方低于附件4約定標準交付附件4中第_________項公共配套設(shè)施的,乙方也可以解除本契約:
1.單價降低每平方米_________元,并于交付后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。
2.采取補救措施使其達到附件4約定標準。
3.____________________________________________________________________。
第5款 甲方交付該房屋的裝修及設(shè)備低于附件6約定標準的,甲方承擔上列第_________種違約責任:
1.按有關(guān)裝飾裝修及設(shè)備的重置價差價雙倍賠償乙方。
2.在_________天內(nèi)采取補救措施使其達到附件6約定標準。
3.____________________________________________________________________。
第6款 乙方依本條上述約定解除本契約時,按下列第_________種方式處理:
1.甲方應(yīng)于本契約解除后15天內(nèi),將已收房款及雙倍定金返還乙方,并按總房款的3%向乙方支付賠償金。
2._____________________________________________________________________。
第九條 工程質(zhì)量驗收
第1款 甲方取得有關(guān)工程驗收合格證明文件后,方可將該房屋交付乙方使用。
第2款 該房屋交付后,如有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)責令停止使用的,甲方承擔下列第_________種責任:
1.視同甲方自始未交付該房屋,并賠償乙方因此蒙受的一切損失。
2._____________________________________________________________________。
第十條 房屋交接手續(xù)
第1款 甲方交付該房屋時,應(yīng)書面通知乙方;乙方應(yīng)在書面通知送達之日起30天內(nèi)對該房屋進行驗收并與甲方辦理交接手續(xù)。甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單,即為交付。
第2款 若乙方在上述書面通知送達之日起30天內(nèi)未對該房屋進行驗收的,按下列第_________種方式處理:
1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費;該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。
2._____________________________________________________________________。
第十一條 質(zhì)量保證書和使用說明書
甲方交付該房屋時,應(yīng)當按規(guī)定向乙方提供由《質(zhì)量保證書》和《使用說明書》。
第十二條 房屋保修
第1款 保修期按附件8的約定執(zhí)行,但約定的保修期不得短于國家規(guī)定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計算。
第2款 該房屋在保修期內(nèi)因質(zhì)量問題造成乙方經(jīng)濟損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:
1.乙方實際損失。
2._____________________________________________________________________。
第3款 該房屋在保修期內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量問題,嚴重影響正常使用的,經(jīng)有關(guān)部門認定系甲方責任的,乙方有權(quán)解除本契約。
第十三條 物業(yè)管理(前期物業(yè)管理期間訂立本合同適用本條款)
本合同簽訂前,甲方就該房屋所在商品房項目的物業(yè)管理已與_________簽訂《前期物業(yè)服務(wù)合同》,并已制定《業(yè)主臨時公約》。乙方承諾,自愿遵守該《前期物業(yè)服務(wù)合同》和《業(yè)主臨時公約》,并按其規(guī)定行使權(quán)利、履行義務(wù)。
本合同簽訂后,業(yè)主委員會簽訂的《物業(yè)服務(wù)合同》和業(yè)主大會制定的《業(yè)主公約》依法生效的,乙方按有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定行使權(quán)利、履行義務(wù)。
上述《前期物業(yè)服務(wù)合同》的主要內(nèi)容和《業(yè)主臨時公約》詳見附件9。
第十四條 權(quán)利瑕疵擔保
第1款 下述第三人對該房屋享有下列第_________項權(quán)利;甲方保證,該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方:
1._________(第三人)的抵押權(quán)。
2.承租人(第三人):_________的權(quán)利。
第2款 甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權(quán)利:
1.(以下適用于抵押權(quán))甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權(quán)的書面保證,并于辦理該房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶手續(xù)前消滅該抵押權(quán)。否則乙方有權(quán)立即解除本契約,并要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。
2.(以下適用于承租人的權(quán)利)甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)征得上述第三人同意,從_________時起將甲方的有關(guān)租賃合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方;并對預(yù)收租金按實與乙方結(jié)算。
3._______________________________________________________________________。
第十五條 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)
第1款 該房屋交付后90天內(nèi),甲乙雙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準備完備的資料,協(xié)助對方輸該房屋產(chǎn)權(quán)交易過戶及申領(lǐng)有關(guān)權(quán)證手續(xù)。
第2款 附件3所列房屋和建筑部位符合獨立登記所有權(quán)條件的,自甲方向業(yè)主或物業(yè)管理企業(yè)正式移交之日起_________日內(nèi),甲方與業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準備完備的資料,協(xié)助對方辦理該房屋和建筑部位的產(chǎn)權(quán)交易及申領(lǐng)權(quán)證手續(xù)。
第3款 如違反前1、2條款約定,剛不協(xié)助方向?qū)Ψ匠袚铝械赺________種違約責任:
1.按每天_________元計處,不協(xié)助方向?qū)Ψ街Ц队馄谄陂g的違約金。
2._______________________________________________________________________。
第十六條 通訊
一方向?qū)Ψ桨l(fā)送的有關(guān)本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達目的地。若需變更通訊地址,應(yīng)當及時通知對方;否則,造成有關(guān)通訊不能送達或送達不到的,在一定合理期限后即視為送達。
第十七條 期間
本契約關(guān)于期間的約定適用《中華人民共和國民法通則》關(guān)于期間的規(guī)定。
第十八條 生效條件
甲乙雙方約定,本契約在_________辦理登記手續(xù)后生效。
第十九條 爭議解決方式
因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉(zhuǎn)讓及終止等發(fā)生爭議的,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第____種方式解決
1.人民法院提起訴訟;
2.向南京仲裁委員會申請仲裁;
3.向_________仲裁委員會申請仲裁。
第二十條 附件及空格部分填寫內(nèi)容的效力
本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附件10的補充協(xié)議。本契約的附件是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附件內(nèi)空格部分填寫的內(nèi)容與鉛印部分具有同等法律效力。
第二十一條 文字
甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本;若其他文字文本與漢語文本有沖突,以漢語文本為準。
第二十二條 合同文本及留存
本契約一式_______份;正本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;副本_______份,甲方_______份,乙方_______份,_________房地產(chǎn)市場管理處一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):______________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):________
_________年_______月_______日 _________年_______月______日
附件
附件1 總平面圖(略)
附件2 計入共有公用分攤面積的共有部位(文字描述不詳?shù)目梢愿綀D說明)
1.分隔墻
2.外墻體一半
3.樓梯間
4._________
5._________
附件3 未計入共有公用分攤面積但歸全體業(yè)主共有的房屋和建筑部位(文字描述不詳?shù)目梢愿綀D說明)
1.物業(yè)管理用房
2._________
3._________
附件4 公共配套設(shè)施
甲方應(yīng)按下列標準的時間交付與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施:
1.名稱:_______________;標準:_____________________;交付時間:___________________________;
2.名稱:_______________;標準:_____________________;交付時間:___________________________;
3.名稱:_______________;標準:_____________________;交付時間:___________________________。
附件5 套型及分層平面位置圖(略)
附件6 裝飾裝修及設(shè)備標準
地面:______________________________________________________
天花:______________________________________________________
單元防盜門:________________________________________________
分戶門:____________________________________________________
內(nèi)門:______________________________________________________
窗:________________________________________________________
內(nèi)墻:______________________________________________________
外墻:______________________________________________________
廚房:______________________________________________________
衛(wèi)生間:____________________________________________________
附件7 付款方式及時間(略)
附件8 保修范圍及期限
自房屋交付使用之日起,房屋工程質(zhì)量保修期如下:
1.基礎(chǔ)設(shè)施、房屋的地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu),為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限。
2.房屋防水、有防水要求的衛(wèi)生間、廚房、房間和外墻面的防滲漏,為_________年(不低于5年)。
3.供熱與供冷系統(tǒng),為_________個采暖期、供冷期(不低于2個)。
4.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修,為_________年(不低于2年)。
5.墻面、頂棚抹灰層脫落,為_________年(不低于1年)。
6.地面空鼓開裂、大面積起砂,為_________年(不低于1年)。
7.門窗翹裂、五金件損壞,為_________年(不低于1年)。
8.管道堵塞,為_________個月(不低于2個月)。
9.衛(wèi)生潔具,為_________年(不低于1年)。
10.燈具、電器開關(guān),為_________個月(不低于6個月)。
11.房屋白蟻預(yù)防,為_________年(不低于15年)。
12._____________________________________________。
附件9-1 《前期物業(yè)服合同》主要內(nèi)容(略)
附件9-2 《業(yè)主臨時公約》(略)
附件10 補充協(xié)議(略)
商品房合同買賣合同14
甲方:______________身份證:______________
乙方:______________身份證:______________
甲乙雙方協(xié)商一致,達成以下合意。
1、甲方欲將登記在其名下的房屋轉(zhuǎn)讓給乙,_____年_____月_____日前完成交房,并在_____年_____月_____日前按照法律規(guī)定到房地產(chǎn)主管部門完成過戶登記。
2、乙方在_____年_____月_____日前交付房屋價款,方式。
3、交易產(chǎn)生的稅款由_____承擔,手續(xù)費由_____承擔
4、違約及救濟:
。1)乙方支付價款后,若甲方_____年_____月_____日前未完成交房,需賠償乙方違約金_____萬。
。2)若乙方_____年_____月_____日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金_____元不予退還。
。3)若因為甲方原因,在_____年_____月_____日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_____元,并履行過戶登記義務(wù)。
本合同一式_____份,甲乙各_____份保管。
5、簽訂本合同意味著
。1)乙對房屋進行了細致檢查并滿意
。2)出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔全部責任。
。3)甲收取了乙的押金_____元
(4)雙方身份證復(fù)印件
。5)甲方房產(chǎn)證復(fù)印件
6、雙方約定的其他事項
甲方:______________
乙方:______________
_____年_____月_____日
商品房合同買賣合同15
填寫說明:
1、付款方式:請?zhí)顚憽鞍唇屹J款或者一次性付款”如有其他付款方式,請按實際填寫;
2、開發(fā)企業(yè):是否同意合同變更;
3、公積金中心:是否因購房存在提取住房公積金或者辦理住房公積金貸款手續(xù);
4、權(quán)屬登記中心、分局或房管所:該合同是否辦理按揭貸款、若辦理了按揭貸款是否已經(jīng)提前還款;
5、買受人簽章需至房管局市場科當面簽字并提交相關(guān)身份證明材料。
【商品房合同買賣合同】相關(guān)文章:
商品房買賣合同04-21
商品房買賣合同11-25
商品房買賣合同05-08
商品房買賣合同范本-買賣合同02-07
商品房買賣合同模板11-03
商品房預(yù)售買賣合同05-13
商品房買賣合同【精】05-06
【熱門】商品房買賣合同05-06
【推薦】商品房買賣合同05-06
商品房買賣合同【推薦】05-06