【推薦】設備租賃合同范文匯總八篇
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編幫大家整理的設備租賃合同8篇,希望對大家有所幫助。
設備租賃合同 篇1
承租方: ______________________(以下簡稱甲方) 出租方:______________________ (以下簡稱乙方)
一、甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,按在照平等互利的原則,經過雙方協(xié)商,就甲方向已方承租設備特簽定此合同。
二、設備使用地點及工程項目G320湘潭繞城線一期及白云路工程。
三、設備的所有權和使用權。
1、已方擁有租賃設備的所有權。
2、甲方僅在租賃期內本合同規(guī)定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。
四、租賃期限及租金結算方式。
1、租期自20xx年xx月xx號至工程完工止。
2、設備租賃費按小時計算:300元/小時,油料由已方自負。租賃費每月一結,結算后一個星期內結清。
五、 租賃設備的使用、維修、保養(yǎng)。
1、設備在租賃期間由甲方使用,已方應做好設備的日常保養(yǎng)、維修,使設備保持良好的狀態(tài),維修費用由甲方承擔,維修保養(yǎng)如需甲方協(xié)助,甲方應盡量配合。
2、設備操作機手每天24小時值班。
六、已方的義務。
1、為甲方提供性能良好的設備,及設備合格證等資料。
2、配備一名具備操作證的操作手(工資由已方自負)。
3、進入甲方工地后,已方機手應服從甲方施工現(xiàn)場管理人員的調度和指揮,并遵守甲方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度,如不服從,甲方有權責令其改正或清除退場。
4、已方機手在施工現(xiàn)場,不服從施工人員安排擅自違章操作,由已方承擔責任。
5、在施工場內由機手操作失誤造成的一切安全事故由已方全部負責。
七、甲方的義務。
1、負責提供已方機手的食宿,免費提供床位和住宿場地,餐費由乙方承擔。
2、甲方不得強迫已方機手違章或超負荷作業(yè)。
3、租賃期間,設備在工地停放安全由甲方負責,如發(fā)生丟失、毀損由甲方按照本合同第一條核定價格賠償,賠償期限在丟失、損壞當日起三十天內。
八、違約責任。
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間,未經已方書面同意,甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件,不得以租賃設備進行轉租或抵押,否則,由此造成的損失由甲方承擔。
九、爭議的解決。
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規(guī)解決。
十、未盡事宜。
甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,雙方簽字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備租賃合同 篇2
出租方:(以下簡稱甲方)
承租方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規(guī)規(guī)定,雙方本著平等互利原則,以嚴守合同、信譽至上為準則,經充分協(xié)商簽訂以下合同。
第一條 甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用租賃物資租賃給乙方使用,其租賃數(shù)量以甲方收、發(fā)貨明細表實數(shù)為準,租金計算以收、發(fā)貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。
1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。
2、賠償費如不執(zhí)行上表單價,結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監(jiān)獄)銷售價賠償,損壞扣件按市場價賠償,運費、下車費則按實際結算。
第二條 乙方所租上表物資,須向甲方提供蓋有鮮章營業(yè)執(zhí)照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件,并按租賃物數(shù)量多少向甲方繳納押金 元(大寫: )。押金不得中途抵扣租金,不計利息,辦理結算時在完清各項手續(xù)后方能退還。
第三條 租賃期限不得少于一個月,但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月按一個月(30天)計算,一個月及其以上按實際天數(shù)計算,法定節(jié)假日除春節(jié)三天不計租金外,其余照計。
第四條 乙方每月底必須向甲方以轉賬或現(xiàn)金方式付清當月全部租金,不得拖欠,否則,甲方有權終止合同,收回租賃各種物資,原租金、賠償費、上下車費,乙方應按實支付。
第五條 乙方對甲方出庫物資應進行當場檢查驗收,凡不符質量標準物資應當場拒收,否則,由此而造成大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。
第六條 違約責任
1、甲乙雙方違反本合同有關規(guī)定均屬違約,違約方應按租金總額30%支付違約金給守約方。
2、乙方應在每月底前按時支付租金,反之則從次月起每天按應付租金總額3%向甲方支付違約金。
第七條 賠償約定
1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資,一經發(fā)現(xiàn),其租金按原租金五倍賠償。
2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規(guī)格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時市場價賠償。
3、租賃物資送還時,乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。
4、乙方未還清所租物資前,不論使用與否,均視為在租,不能中斷租金,須續(xù)算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數(shù)量后為止。
第八條 乙方提貨或返還物資時,必須提前一天通知甲方,乙方在甲方指定地點自提或交還,其上、下車搬運費按每噸鋼管 元,扣件 元,由乙方承擔。
第九條 其它:
第十條本合同一式二份,每份共2頁,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。更改之處需經雙方簽章認可,否則無效。本合同糾紛由雙方協(xié)商解決,直至訴訟到甲方所在地人民法院。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備租賃合同 篇3
尊敬的審判長、審判員:
四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托,指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見:
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定:拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而,被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分,沒有任何關于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而,在“本院認為”部分,卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”,認定訴訟時效連續(xù)。這里,所謂的“基礎事實”,完全是“憑空而來”的。
據(jù)此:即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系,被上訴人的請求也已經超過訴訟時效,喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日,而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時,成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”,這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立,《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就,合同當然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設計院成都分院的負責人,但是,并不是候聯(lián)界的所有行為,都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為,才能由岳陽設計院承擔責任。
4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”,租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此,即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為,也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。
5.建設工程領域,普遍存在借用資質的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設計院的資質外,還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定,候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設計院,而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定:上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。
針對這一問題,二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。
法官問:“候連書是不是岳陽設計院的職工?”
秦光明答:“不知道是不是岳陽設計院的職工,只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?
然而,被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實,想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定:設備進出場時,要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。
另外,與協(xié)議履行相關的證據(jù),還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用,誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。
3.被上訴人主張:其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證,則應當承擔不利的后果。
四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協(xié)議》,更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此,“候連書”的簽字,只能是代表廣安智豐公司,而不能代表岳陽設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”,就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理:如果被上訴人將設備交給了一審法院,那么,一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然,這種推理是十分荒謬的。
綜上所述:
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人,也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為,只能代表廣安智豐公司,而不是代表岳陽設計院或成都分院,其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設備租賃合同 篇4
承租方: (以下簡稱甲方)
出租方: (以下簡稱乙方)
共同簽訂的機械設備租賃協(xié)議。雙方本著平等協(xié)商,達成下列合同條款。
第一條、 機械設備名稱和技術規(guī)格要求
1、設備1名稱:
2、規(guī)格型號:
3、技術要求:
4、需求數(shù)量:
5、設備2名稱:
6、規(guī)格型號:
7、技術要求:
8、需求數(shù)量:
第二條、工程名稱及租賃地點
1、工程名稱:
2、租賃地點:
第三條、租賃時間及計算方法
1、租賃時間:
1.1、設備1 從 年 月 日(設備抵達現(xiàn)場、經甲方驗收合格并具備作業(yè)條件開始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作業(yè)止),共計 日歷天;
1.2、設備2 從 年 月 日(設備抵達現(xiàn)場、經甲方驗收合格并具備作業(yè)條件開始)至 年 月 日(甲方通知乙方停止作業(yè)止),共計 日歷天;
2、計算方法:(請選擇)
2.1、按月計算:每月工作天數(shù)不少于 天,每天不少于 小時;
2.2、按臺班計算:每臺班按8小時計算,每天8-12小時,按1.5個臺班計算,超過12小時,按2個臺班計算,不另計加班費;在租期內隨時聽從甲方安排工作,滿足進度要求(含甲方趕工期間對租賃機械的工作時間需求)。
2.3、□按小時計算:
2.4、乙方應將設備每天的使用情況報表送甲方現(xiàn)場負責人簽字確認,實際租賃時間以甲方現(xiàn)場負責人確認的書面記錄為準,如果使用情況未經確認,結算時不予考慮。
第四條、租賃單價及付款方式
1、租賃單價:
1.1、 月租金:
1.2、臺班租金:
1.3、小時租金:
1.4、設備進出場費: ;安拆費:
1.5、若租賃期間,因甲方原因停工,機械停滯期間的租賃費按 元/天收取,并按實際停工天數(shù)予以結算。
2、租賃單價內容:包括但不僅限于以下內容:
2.1、設備自身的燃料費、維修費、保險費;
2.2、司機及輔助工人工資、獎金、補貼、福利及保險等;
2.3、因甲方趕工而需要乙方為租賃設備配置的司機進行加班時的加班費用;
2.4、租賃稅金;
2.5、因乙方原因造成的機械停工費;
2.6、因不可抗力造成的乙方機械設備的損壞維修費;
2.7、因業(yè)主原因造成而甲方又未獲得賠償?shù)膿p失;
2.8、因天氣等原因造成的設備閑置費;
2.9、□設備進出場費 安拆費
3、付款方式:
3.1、進度款:
按月支付進度款。乙方每月_X日前將上月機械使用情況報表報甲方現(xiàn)場負責人審核簽字,甲方按經審核后的報表數(shù)量與雙方約定的單價在10個工作日(遇國家法定節(jié)假日順延)內支付進度款。乙方應在甲方付款前向甲方提供全額的稅務發(fā)票,并將向乙方現(xiàn)場操作人員發(fā)放工資的記錄交甲方備案,否則甲方有權不向乙方支付任何進度款項并不承擔任何形式的違約責任。
3.2、結算:租賃期結束后,乙方將整個期間機械使用情況報甲方現(xiàn)場負責 人辦理完工證(格式見附件2),憑審核后的結算價交稅,甲方收到乙方的完工證和合法的稅務發(fā)票后在10個工作日(遇國家法定節(jié)假日順延)內支付結算款。
4、支付方式:通過□自取支票、□轉帳或□銀行X月期承兌匯票(甲方不承擔未到期的帖息)方式支付。
第五條、甲方責任
1、保證機械進出場道路的暢通,負責機械設備的基礎施工(如果有);
2、若租賃機械規(guī)格型號發(fā)生變化,應提前通知乙方,重新商定其租金;若需 延長租賃時間,應提前五個工作日通知乙方;
3、按合同約定辦理進度款支付及及時辦理結算。
4、甲方指定 為現(xiàn)場負責人,負責現(xiàn)場簽證,并協(xié)調解決施工中遇到的 問題,協(xié)調現(xiàn)場各方的關系。
第六條、乙方責任
1、乙方必須保證機械設備狀況良好、完整及安全可靠,符合國家、行業(yè)相關 標準及地方法規(guī)。如甲方要求時,應提供設備的出廠合格證,年審(檢)證明,安裝檢查驗收證明、準許使用證書等。如乙方提供的設備因故障、老化等原因無法使用或達不到合同約定的工作能力,甲方有權要求乙方更換設備。如果乙方不執(zhí)行上述決定,甲方有權終止合同并另行租賃其他替代設備。由此而發(fā)生的一切費用(包括但不僅限于新租賃設備所有費用)及造成甲方的一切損失(包括但不僅限于工期延誤導致甲方的工期罰款),均由乙方承擔;
2、機械設備的 □安裝、 □調試、使用、保養(yǎng)、維修管理等,均由乙方自行負責。
3、在機械租賃期間,乙方應提供足夠的、有經驗的并持上崗證的機械操作人員,在甲方的安排下進行機械的使用操作和維修保養(yǎng)工作,甲方有權辭退現(xiàn)場不合格人員并要求乙方在2個工作日內更換合格人員上崗。
4、乙方應提供與所租賃設備相應的操作人員(含因甲方需要趕工時保證按甲方趕工要求而需要的正常工作時間外的乙方操作人員),乙方人員應遵守甲方現(xiàn)場的規(guī)章制度和甲方規(guī)定的環(huán)保、職業(yè)健康方面的要求,服從甲方協(xié)調安排,嚴格配合甲方現(xiàn)場施工需要和作業(yè)時間,按操作規(guī)程進行操作,并要經常按規(guī)定檢修設備,如因設備故障或乙方操作人員操作不當而出現(xiàn)安全事故,乙方應負全部責任并承擔因此給甲方造成的一切損失。
5、乙方應給其進入現(xiàn)場的設備購買保險,如乙方未辦理相關保險事宜,甲方有權代辦并在相應租金中予以扣除。
6、租賃期間,若發(fā)生機械故障,乙方接到甲方通知后,必須在4小時內派人到場維修(如遇暴風雨等特殊原因除外)。
7、若設備每月累計故障停機時間超過24小時,在停機期間每8小時按一個臺班扣減乙方當月租金;超過72小時后,乙方必須更換該設備,更換期間甲方將另行租賃其他替代設備,由此所發(fā)生的一切費用(包括但不僅限于設備停工租金)及甲方的一切損失均由乙方承擔。
8、乙方指定 (聯(lián)系電話: )為現(xiàn)場負責人,負責現(xiàn)場一切事務。
9、遵守甲方財務管理制度,提供甲方財務要求的相關資料并配合辦好稅務發(fā)票。
10、按時為乙方現(xiàn)場操作人員發(fā)放工資,并將工資發(fā)放記錄提交甲方備案。
第七條、環(huán)保要求和安全文明施工
1、乙方在機械設備安裝過程中,應嚴格遵守操作規(guī)程以及甲方現(xiàn)場環(huán)境管理的有關規(guī)定,確保油污、噪聲、煙塵等對環(huán)境的有害影響控制在最低限度,對產生的污水、有毒有害廢棄物等應按要求處置;
2、乙方違反環(huán)境管理有關條例時,甲方將對乙方處予1.5倍的政府罰款;每發(fā)生一起公眾投訴或媒體曝光事件甲方將對乙方處予1000-10000元的罰款;施工過程中甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反有關規(guī)定的,乙方應立即糾正并將處予500-1000元罰款。
3、機械在開機操作前,乙方應組織有關單位進行鑒定驗收,包括是否漏油及噪聲、煙塵是否超標準等,驗收合格方能操作;
4、機械設備退場前,乙方應將現(xiàn)場清理干凈,設備不得漏油,并清理廢棄雜物,做到工完場清。
5、不按規(guī)定戴其他防護用品,每人次扣50元;在施工區(qū)域內,若乙方人員不戴安全帽,每人次扣100元;禁煙區(qū)吸煙,每人次扣100元;不系安全帶,每人次扣200元;酒后上班,每人次扣200元;第二次發(fā)現(xiàn)同一人犯同一錯誤,加倍處罰。
6、在施工區(qū)域內,若乙方人員參與打架斗毆等影響甲方形象的事件,不論任何原因,每起事件甲方對乙方罰5000元,由此造成的甲方損失也由乙方承擔。
第八條、合同終止:
甲乙雙方中的任一方,在對方嚴重違約或在被警告后仍繼續(xù)不履行其在合同項下的任何責任的情況下,可以向對方發(fā)出通知終止合同。終止合同供應關系不影響已發(fā)生的雙方的權利、責任和義務。
第九條、爭議的解決方式
與本合同有關的或因執(zhí)行本合同所發(fā)生的一切爭執(zhí),由供需雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列第 種方式解決(只能選一種):
一、 向 人民法院起訴
二、 向 仲裁委員會申請仲裁;
2、在爭議解決以前,雙方均應繼續(xù)履行合同,否則視為違約
第十條、合同組成
乙方提供相關機械資料及其援引文件,雙方在簽訂合同后的往來文件、雙方對本合同的修改、補充,雖未在本合同中全部列出,均視為本合同不可分割的一部分,具有法律效力。
第十一條、其它
1、任何有關本合同內容的任何形式的變更均需采取書面形式進行。
2、本合同正本一式四份,雙方簽字蓋章后,供需雙方各持兩份。具有同等效力。
3、本合同由甲方和乙方簽字蓋章后發(fā)生法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備租賃合同 篇5
出租方:
承租方:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
根據(jù)《經濟合同法》及有關規(guī)定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質量。詳見合同附件:
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前日內,重新簽訂合同。
第三條租金
租金收。
第四條押金(保證金)
經雙方協(xié)商,出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養(yǎng)
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養(yǎng)費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等,要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規(guī)定如數(shù)補齊外,還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數(shù)收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份,合同雙方各執(zhí)份。本合同附件份都是合同的.組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章) 承租方(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
(或委托代理人) (或委托代理人)
電話: 電話:
電掛: 電掛:
郵政編碼: 郵政編碼:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
設備租賃合同 篇6
出租人(簡稱甲方):
承租人(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,按照誠實信用、平等互利的原則,為明確甲乙雙方的權利義務,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行。
第一條乙方因
甲方同意有償出租給乙方使用。
第二條租賃機械設備的名稱、數(shù)量、使用地點、租賃單價名稱規(guī)格型號租用數(shù)量使用地點租賃單價是否為含稅價格及稅率工程施工,需租用甲方的大型機械設備,
第三條租賃的期限租期暫定_____天。具體以實際租賃期限為準,即從乙方接收機械設備之日開始起算,至乙方歸還所租賃機械設備為止。第四條租金
4.1租金為每月人民幣______每月按30天計,每天為人民幣____(大寫)元整。(租用機械數(shù)量不止一臺且規(guī)格不一致的,在第二條表格中分項列明。)
4.2甲方為該機械設備配置操作人員承擔。
4.3租金按月支付,乙方應在每月10日前向甲方提交上一月的租費清單,并付清該月的租金,甲方應同時出具正式發(fā)票給乙方。
第五條租賃機械的交付和驗收名,月工資為元
1、甲方依乙方通知指定的時間、地點向乙方移交合同約定的租賃機械,雙方就共同對交付機械的型號、規(guī)格、數(shù)量、附屬配件以及安裝質量狀況進行清點,制作交接清單,并由雙方代表簽字。雙方代表的簽字時間為實際交付時間。
2、法律、法規(guī)規(guī)定或雙方約定必須由相應資質的專業(yè)安裝施工隊伍承擔安裝作業(yè)和須由專業(yè)檢測機構檢測合格后方能投入使用的,檢測合格日期為租賃機械的移交日期。
3、乙方發(fā)出通知后又變更交付時間和地點的,應提前七日書面通知甲方;甲方接到交付通知后不能指定時間地點交付租賃設備的,應提前七日書面通知乙方。因未能及時通知給對方造成損失的,由責任方予以賠償。
第六條進出場費
1、租賃機械進出場所發(fā)生的運輸、吊裝、搬運、安裝、拆卸、檢測等工作,由甲方負責,費用由雙方各承擔一半,甲方負責進場費用,乙方負責退場費用。
2、必須由相應資質專業(yè)安裝施工企業(yè)承租安裝和檢測的,由甲方(或乙方)與第三方訂立安裝拆卸合同并支付費用,并告知本合同另一方。
第七條維修與保養(yǎng)
1、甲方負責租賃設備的維修、保養(yǎng)服務,并承擔租賃期間的一切維修保養(yǎng)費用。
2、因故障造成租賃設備無法運行,甲方自接到通知時起__2___小時內到達現(xiàn)場,并在小時內恢復正常使用。自機械停止運行時起小時)內仍未排除故障恢復運行的,從第二日起開始扣除租金,若停機超過日,乙方可解除合同,并要求甲方承擔損失。
3、甲方設備故障維修、保養(yǎng)而停機每月少于屬于正常維修保養(yǎng),乙方不扣減租賃費用。因維修或保養(yǎng)停機每月超過48小時,超過部分按實際停機天數(shù)扣減租賃費用。
第八條設備的保管與風險承擔
1、從租賃設備實際交付給承租方,到設備交還出租方為止,這一期間設備保管的責任由承租方承擔。由于保管不當造成的設備損壞和配件丟失由承租方承擔賠償責任。
2、租賃設備和甲方隨設備配置的機組人員的保險由甲方承擔;施工場地內的第三方的保險由乙方承擔。
3、發(fā)生不可抗力時,造成的設備損失和甲方機組人員傷亡的賠償責任由甲方承擔,租賃設備以外的其他財物損失和人員傷亡的賠償責任由乙方承擔。
第九條設備的交還
1、乙方使用設備完畢,要求歸還設備應通知甲方,通知應采取書面、電話等有效方式。
2、甲方收到通知或乙方交付郵局的時間為租賃費計算的截止時間。甲方收到歸還設備的通知后24小時內到達設備現(xiàn)場與乙方辦理設備交還手續(xù)。甲乙雙方清點設備后,簽訂交接清單,各執(zhí)一份。
3、機械設備撤出場后,乙方不再對機械設備承擔任何責任。
第十條甲方義務
1、向乙方提供其營業(yè)執(zhí)照、租賃資質、機組人員操作資格,以及當?shù)亟ㄎ吞胤N設備檢測中心等單位審發(fā)的各種有效證件和拆裝單位的拆裝資質證書復印件。
2、甲方應按合同約定時間或按乙方通知時間、地點提供合格的機械設備,符合合同規(guī)定的規(guī)格、型號、生產廠家和數(shù)量,乙方要求提供生產廠家生產許可證等文件的,甲方應當提供。
3、甲方應提供租賃期間的技術保障、維修保養(yǎng)服務,在合同規(guī)定的時間內到達修理現(xiàn)場并盡快排除故障,恢復運行。
4、向乙方就出租機械的使用環(huán)境、安全使用要求、操作維護注意事項等提供技術交底。
5、甲方派出操作人員操作機械的,應服從乙方管理,遵守乙方的各項規(guī)章制度,做好服務工作。
第十一條乙方義務
1、按時足額支付租金。
2、按操作規(guī)程或機械使用規(guī)定,合理使用并保管好承租的機械設備。
3、為甲方對承租機械進、出場作業(yè)和維護作業(yè)提供協(xié)助。
4、機械設備發(fā)生故障、毀損滅失或有第三方主張權利的,及時通知甲方。
第十二條違約責任
1、甲方未按合同約定日期或乙方通知日期提供機械設備,每逾期一天,賠償乙方逾期違約金_______元/天,預期提供超過日,乙方有權解除合同。
2、甲方未提供合同約定的機械設備,或雖提供機械設備,但型號、規(guī)格與合同不符,乙方認為不能適用的,甲方支付乙方方其他直接損失的,甲方應承擔賠償責任。
3、甲方交付的租賃設備在日內不能驗收合格,或者因設備故障在日元的違約金,由此造成乙內不能修復并投入使用,乙方有權要求解除合同,甲方退還乙方已經支付合同約定規(guī)定的費用,另外支付乙方違約金元。
4、甲方在合同期內無正當理由撤回機械的,應支付一個月的租金為違約金,并承擔乙方由此造成的其他損失。
5、因甲方出租設備的質量問題造成乙方在使用中發(fā)生安全事故、質量問題,相應責任及損失由甲方承擔。
6、乙方未按約定支付租金的,每逾期一天,按未支付租金的萬分之三支付逾期違約金。乙方逾期不支付租賃費超過天,雙方又未能達成延期付款協(xié)議天,甲方有權解除合同,的,甲方有權停止設備運轉。乙方逾期支付租金超過自行收回設備,并要求乙方另外支付元的違約金。因甲方原因造成乙方逾期支付的,乙方不承擔賠償責任。
第十三條爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第十四條其他
1、本合同中甲方指定聯(lián)系人為指定聯(lián)系人為,聯(lián)系方式為,聯(lián)系方式為;乙方。如有變更,應及時告知對方。
2、本合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)_____份。
3、本合同經雙方簽字蓋章后生效,至合同義履行完畢后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備租賃合同 篇7
合同號:
承租方(以下簡稱甲方) :
出租方(以下簡稱乙方) :
經甲乙雙方協(xié)商一致,現(xiàn)簽定本合同,合同內容如下:
一、乙方服務內容和甲方服務要求:
a)乙方負責向甲方租賃以下設備:
品名 數(shù)量 租金 使用時間
三洋xu38 臺 元/天 天
附件:信號線一根、100寸支架幕壹根。
合計金額: 元整
b)甲方于 年 月 日 點到乙方指定的地點取上述設備,乙方在調試完畢后,經甲方檢查無誤,移交甲方投入使用。
c)設備的起租時間為一天。隔夜按兩天計算,不足一天的按一天計算。
d)設備租賃服務費由設備租賃單獨組成,不包括其他服務。
e)甲方租用設備時間為 年 月 日 點至 年 月 日 點整。
f)在甲方使用設備的過程中,由于甲方保護設備不當造成劃傷,損壞應由甲方負責賠償,具體的賠償金額由產品廠家修復金額為主。
g) 甲方應以機器的市值向乙方交付押金(無)
二、本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
三、本合同一式兩份,甲乙雙方簽字后各自保存一份。
四、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效且復印有效。
承租方: 出租方:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽字日期: 年 月 日 簽字日期: 年 月 日
設備租賃合同 篇8
出租單位: (以下簡稱“甲方”)
承租單位: (以下簡稱“乙方”)
乙方因承建 ,需租賃甲方建筑材料(鋼管、扣件),依據(jù)《合同法》、《民事訴訟法》的有關規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、乙方租賃甲方材料,必須持單位介紹信,經辦人身份證復印件及有效營業(yè)執(zhí)照復印件,辦理租賃合同。
二、乙方計劃用量按工程實際需要而定,甲方必須確保 的供應量,且甲方須按乙方通知要求按時按量送達乙方指定現(xiàn)場,如因甲方供應不足或未按時送達而造成乙方誤工,一切責任由甲方承擔。
三、租賃時間: 個月,從 年 月 日起至 年 月 日止,不足三個月(按三個月計算)。
四、租賃費結算:按日結算(材料往返按一天計算),鋼管 元/米每天,扣件 元/套每天,甲方憑租賃站出據(jù)的出庫碼單為租金結算的有效依據(jù),并經乙方代表簽字確認。租期時間必須按日歷表計算,春節(jié)扣除十五天,其他節(jié)假日不扣。
五、乙方負責材料往返的車輛、運費、上下車力資等,甲方配合乙方材料往返運輸工作,乙方按 元/噸的標準向甲方支付上下車力資費,提退貨地點在甲方倉庫。不合格鋼管、扣件的調換往返費用由甲方負責,且甲方須按乙方要求及時調換到位。
六、租賃材料所有權屬于甲方,乙方享有使用權。未經甲方書面同意,乙方不得在租期內將出租材料進行銷售、轉讓、轉租或抵押給第三者,租賃材料的數(shù)量、質量由乙方在甲方倉庫驗收合格。若因乙方原因造成的丟失、嚴重損壞等相關責任,由乙方承擔,按市場價格賠償。
七、短少及損壞賠償:乙方不得互換甲方材料,以次充好,否則甲方拒收。乙方在鋼管租用中禁止鋸割,在鋼管上焊接其他物件時因確保鋼管不受損壞。
八、本合同未盡事宜,經甲乙雙方簽字協(xié)商,作出補充條款與本合同一樣具有同等法律效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方單位簽字蓋章后生效,至全部租賃費付清后失效。
十、本合同在執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥任何一方可向乙方所在地人民法院起訴。
補充條款:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【推薦】設備租賃合同范文匯總八篇】相關文章:
【推薦】設備租賃合同04-22
【推薦】設備租賃合同范文匯總五篇05-29
【推薦】設備租賃合同范文匯總8篇05-27
【推薦】設備租賃合同范文匯總9篇05-27
【推薦】設備租賃合同范文匯總六篇05-26
【推薦】設備租賃合同范文匯總6篇05-24
【推薦】設備租賃合同模板匯總五篇05-27
【推薦】設備租賃合同模板匯總八篇05-23
【推薦】設備租賃合同范文合集九篇05-23
【推薦】設備租賃合同范文合集9篇05-23