建筑工程施工合同

時間：2023-07-23 16:25:05 施工合同我要投稿

建筑工程施工合同（實用15篇）

　　隨著人們對法律的了解日益加深，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的建筑工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

建筑工程施工合同（實用15篇）

建筑工程施工合同1

　　發(fā)包人：（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：

　　5、合同價款：合同總價每公里萬。單位造價每平方米元（竣工后以實際丈量面積為準進行結算）。

　　二、技術要求

　　1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。

　　2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。

　　3、cm厚灰土墊層。

　　三、施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發(fā)包人的權利和義務

　　發(fā)包人委派的業(yè)主代表：

　　姓名：職務；

　　職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的.相關工作。

　　2、發(fā)包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　3、承包人的權利和義務

　　項目負責人姓名：

　　項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發(fā)包人負責。

　　4、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質量檢查：

　　五、工程價款的支付

　　本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下�？铐�。工程質量保證金為總造價的%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規(guī)定及發(fā)包人統一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七、竣工驗收

　　承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

　　八、本合同一式兩份

　　甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。

　　發(fā)包人：（簽章）

　　承包人：（簽章）

　　年月日

建筑工程施工合同2

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的.佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區(qū)人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同3

　　發(fā)包人（全稱）（簡稱甲方）

　　承包人（全稱）（簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期總日歷天數天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的.文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權利、義務的紀要、協議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求。

　　8、工程預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

建筑工程施工合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　現甲方在自己新地基上新建一幢磚混結構住宅樓，由乙方負責承包室內外裝飾工程施工。經雙方協商，本著平等自愿原則，簽訂以下小型建筑工程施工合同條款：_________________

　　一、工程概況

　　外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內墻裙高1.5米及鋪設地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚，即水電和膩子粉刮白除外的一切內外裝飾工程。

　　二、承包形式

　　干包，包工不包料。

　　1.整個工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行購買和加工。

　　2.整個工程所需的.腳手架以及其它施工用具由乙方提供，并負責安裝、拆除和拖運。

　　3.整個工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。

　　4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。

　　三、承包價格

　　1.按實際施工建筑面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干價柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。

　　四、付款方式

　　開工預付壹萬元，余款在工程完工驗收后一次結算付清。

　　五、質量要求

　　乙方必須嚴格按甲方認可的施程序施工，按國家現行的施工規(guī)范操作，每道工序必須經甲方同意后，才能進行下一道工序施工。裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。經雙方認可，竣工驗收后半年內出現施工質量問題，乙方負責無償為甲方返工維修。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

建筑工程施工合同5

　　(GF——1999——0201)

　　合同編號：字號

　　中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局

　　第一部分協議書

　　發(fā)包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：元(人民幣)

　�。ぃ� 元六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規(guī)范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的'期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　本合同雙方約定后生效

　　發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　合同訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

建筑工程施工合同6

　　發(fā)包人(甲方)：________________________

　　承包人(乙方)：________________________

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程概況

　　工程名稱：____________________________

　　工程地點：____________________________

　　工程內容：____________________________

　　2、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________面積為準。

　　3、合同工期

　　開工日期：______年______月______號

　　坯房竣工日期：______年______月______號(中途如有下雨一天則往后推遲一天)

　　竣工日期：______年______月______號

　　合同工期總日歷天數：______天

　　4、工期延誤：

　　因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延

　�。�1）設計變更和工程量增加;

　　（2）一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;

　�。�3）不可抗力自然條件;

　　5、工程竣工：

　　乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

　　6、工程質量標準：

　　__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)

　　7、合同價款

　　金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。

　　工程預支款：￥______萬元。

　　竣工日付款：余下總金額的______%。

　　工程款結算：檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

　　8、組成合同的文件

　�。�1）本合同協議書。

　�。�2）標準、規(guī)范及有關技術文件。

　�。�3）圖紙

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的`浪費則按照市價賠償。

　　11、甲方有權對乙方工程實施監(jiān)督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

　　12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。

　　13、合同生效

　　合同訂立時間：____________年_______月______日

　　合同訂立地點：_______________________________

　　本合同雙方約定_______________________________后生效。

　　發(fā)包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________

　　承包人：(簽名)____________電話：______________住所：____________________

建筑工程施工合同7

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方：(承包方)

　　根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程保證金的支付達成補充合同供雙方遵守執(zhí)行：

　　一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場，支付首期保證金人民幣100萬元整。

　　二.工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬元整。

　　本補充合同只是對工程保證金支付時間節(jié)點的補充說明，關于工程保證金的'權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執(zhí)行。

　　本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表：法定代表：

　　委托代表：委托代表：

　　聯系方式：聯系方式：

　　簽署時間：

建筑工程施工合同8

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　經甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進度與質量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協商議妥本協議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴格遵守。

　　第一條：承包方式：

　　乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計算規(guī)則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥200.0元/㎡人工機械架材費用。

　　第二條、承包范圍：

　　施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。

　　第三條、質量要求：

　　合格工程

　　第四條、開竣工日期：

　　本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。

　　第五條、人機費支付辦法：

　　按照形象進度撥付�；A出土后撥付總人機費的10%;第一層完成后(現澆板澆注完畢)撥付總人機費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總人機費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總人機費的100%。

　　每次付款，由乙方寫出書面報告，經甲方技術人員按照合同要求核對工程量及質量情況后簽署意見，審批后撥付。

　　第六條、雙方責任

　　一、甲方責任

　　(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。

　　(二)協調好開工前及施工中的水電供應，協調好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。

　　(三)保證施工中所需材料和構件的及時供應，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。

　　(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。

　　(五)負責協調社會、主管部門及四鄰關系。

　　二、乙方責任

　　(一)必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質量驗收規(guī)范進行施工。

　　(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。

　　(三)認真組織施工，編制施工進度計劃，質量保證措施、施工安全措施、技術節(jié)約措施、主要技術要求的技術經濟指標等，嚴格執(zhí)行措施條款，確保工程質量。

　　(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內向甲方提出書面材料用量計劃。

　　(五)編制現場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。

　　乙方負責每天將施工現場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現場無長流水、無長明燈，場地無積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。

　　(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的.發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。

　　(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔其全部費用。

　　(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。

　　(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經甲方、監(jiān)理、質檢站驗收合格后，方可進入下道工序。

　　(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發(fā)的一切損失和費用。

　　(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內扣除。

　　(十二)乙方不得將工程轉包，如轉包，甲方有權中止合同，下余人機費甲方拒付。

　　(十三)施工現場的臨時用電應嚴格按照操作規(guī)程進行，嚴格執(zhí)行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。

　　第七條、工程變更

　　單項變更項目人工費在壹千元以內的甲方不付，壹千元以外計入決算。施工現場無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。

　　本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。

　　未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年_____月____日

建筑工程施工合同9

　　合同編號：

　　需方（以下稱甲方）：_______

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　供方（以下稱乙方）：_______

　　簽訂地點：_______

　　根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協議，以資共同遵守。

　　一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：

　　1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套

　　二、數量、單價及合同預算金額

　　三、備注：

　　1．以上表格所涉及的數量、尺寸、規(guī)格依據甲方所提供的加工圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。

　　2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。

　　3．以上三類產品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。

　　四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后，交由甲方負責保管。

　　五、驗收手續(xù)：供貨方貨到現場，甲方或其工作人員只對外觀可視面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現存在工藝質量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內到達現場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。

　　六、乙方送到現場之貨物，甲方授權為指定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。

　　七、付款及結算方式

　�。�1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。

　�。�2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。

　�。�3）甲方付款方式可為支票或網銀結算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據，否則甲方有權拒付材料款項。

　　九、乙方責任及違約責任：按時保證質量交貨，提高品質量合格證及產品質量保證書，乙方的'產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；乙方產品若連續(xù)出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。

　　十、甲方責任及違約責任：負責工地現場的數量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應盡快向對方通報理由，經有關主管機關證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協商決定。

　　十二、圖紙及責任：

　　1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現場測量出圖，在接到甲方要求一天內到場，在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。

　　2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經開始生產的，應立刻停止生產，否則甲方不予以承擔責任及損失）。

　　3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。

　　4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用（如有）]及相關法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執(zhí)行。

　　十三、雙方主要職責

　�。�1）甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場后的驗收、保管和按合同約定付款等。

　　（2）乙方：根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。

　　十四、產品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。

　　十五、爭議解決：基于本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決，協商不成提交工程所在地的_______依法裁決。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、

　　甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。

　　甲方：_______（簽章）乙方：_______（簽章）

　　代表人：_______（簽章）代表人：_______（簽章）

　　開戶銀行：開戶銀行：_______

　　帳號：_______帳號：_______

建筑工程施工合同10

　　委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________

　　承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________

　　工程項目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1。工程地址：__________________________________________。

　　2。施工內容：___________________________________________。

　　3。委托方式：___________________________________________。

　　5。工程開工日期：______年_____月______日

　　6。工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）________________元

　　第三條：保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條：違約責任

　　1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的'實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2。在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。

　　第五條：爭議解決

　　1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2。當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。

　　第六條：合同生效

　　1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。

　　甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________

　　_____________年__________月_________日

建筑工程施工合同11

　　項目單位：（以下簡稱“甲方”）

　　施工單位：（以下簡稱“乙方”）

　　甲、乙雙方依照《網絡綜合布線國家頒發(fā)的有關規(guī)范及標準和其他有關法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就網絡綜合布線工程事項協商一致，訂立本合同，以資共同守信。

　　一、工程概述：　　工程名稱：網絡綜合布線工程　　工程地點：　　

　　二、工程承包范圍：網絡布線工程，甲方要求的網絡綜合布線系統的全部內容。

　　三、合同工期：　　合同工期總日歷天數：15天，具體開工日期以合同生效次日起計算，如遇以下情況工期做相應順延：　　

　�。�1）甲方在開工前未能向乙方提供施工場地或施工場地不能滿足施工要求；施工臨時設施，材料倉庫，施工水電、部門協調等工作未能解決，影響進場施工。

　�。�2）經甲、乙雙方協商同意，在施工中設計有變動而影響施工進度的。

　�。�3）因自然災害或其他不可抗拒力因素。　　四承包方式:　　本合同中規(guī)定的工程以包工、包料、包質量、包工期、包安全的方式實施總包工程�！　∥� 合同價款及結算方式：　　

　�。�1）本工程合同總價為：人民幣元，大寫：元整�！　。ㄆ渲袉吸c施工費：網絡元點合計個點。如有添減按實際點數計算）。

　�。�2）本合同雙方約定工程款支付方式為：合同簽訂____日內預付全合同價40%，即人民幣元，大寫：。工程設備及材料到現場后再付全合同價40%，即人民幣元，大寫：。待整個網絡工程驗收合格并結算完畢后一周內甲方一次性支付全合同價的20%，即人民幣元，大寫：。

　　（3）因甲方使用功能提高發(fā)生的設計變更導致的工程量增減，甲、乙雙方以工程量聯系單的方式予以確認，工程完工以后據實結算。除此之外工程量清單中沒有的項目不予增加，均包含在其他項目中。

　�。�4）本合同采用固定單價，工程量清單中的綜合單價不因勞動力、機械、材料、設備等市場因素價格變化而做任何變化，工程量以甲、乙雙方確認的實際工程量為標準進行結算。

　　六、組成合同的文件及要求：　　

　�。�1）本合同協議書。

　　（2）合同有關當事人相互之間根據本合同發(fā)生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、聯系單、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳、傳真（書面文件）等。

　�。�3）雙方有關工程的'洽商，變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　�。�4）合同文件的解釋以國家現行法律、法規(guī)為準，當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工作進度的情況下，由雙方協商解決。

　　七、工程驗收及質保：　　

　�。�1）工程質量標準：本合同工程質量要求符合國家有關工程合格等級標準。

　�。�2）乙方必須按照施工圖紙，說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督。

　�。�3）乙方按工程進度及時提供關于工程質量的技術資料，嚴格按照建設單位要求組織設備、材料、并提供設備、材料出廠合格證、說明書、進口設備的商檢證明等資料。

　�。�4）工程竣工驗收應以施工圖紙，設計說明、設計變更通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。

　　（5）甲、乙雙方約定本工程完工以后，甲方收到乙方報告后____日內入組織驗收，　　如超過報告____日，甲方未按時驗收，視為甲方默認驗收完畢。

　�。�6）驗收中發(fā)現有不符合質量要求的部分，由乙方負責返工。

　　（7）對未驗收工程，在交工前乙方負責保養(yǎng)，并告知甲方不得使用，如甲方已經使用，即視同交驗。

　�。�8）全部工程的質保：硬件設備（路由器、交換機、機柜、電源插板、面板、網線）等根據硬件廠家提供的質保方式質保，線路及敷設管線非人為、自然災害和其他不可抗拒因素導致損壞的________年質保。在質保期內如因人為或自然災害因素導致線路中斷或網絡故障，乙方只提供技術支持，不對任何直接或間接性后果負責。

　�。�9）軟件類故障保修期為6個月，在質保期內如因人為自然災害因素或運營商發(fā)生重大變化，導致網絡故障或網絡中斷，乙方則只負責提供相關的技術支持。如超過保修期，乙方則按照甲、乙雙方所商定的費用按次收費進行付費服務。

　　八、雙方的權利及義務：　　

　�。�1）甲方權利義務：　　

　　1、有權要求乙方按時保質保量完成工程施工任務。

　　2、向乙方提供必須的施工條件。

　　3、向乙方提供有關技術資料圖紙等。

　　4、指派代表，負責簽署相關合同文件，和處理施工中的協調工作。

　　5、依照合同約定向乙方即使支付工程款。

　　6、及時組織驗收及辦理結算手續(xù)。

　　7、提供零時庫房、施工場所施工所用水電等。

　�。�2）乙方義務與權力：　　

　　1、有權要求甲方按合同約定付款。

　　2、按合同約定要求完成施工任務。

　　3、按照合同約定承擔工程質量和保修期內質量保證責任。

　　4、乙方遵守安全施工的相關法則，操作規(guī)程，因違反上述法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程引起的施工安全事故均由乙方承擔。

　　5、乙方將充分考慮配合甲方及其委派監(jiān)理對工程的合同意見及要求。

　　6、指派文X向同志為工程代表，負責簽署相關合同文件和處理施工中的協調工　　作。

　　九、違約責任　　

　�。�1）由于甲方未能依約履行義務的，應賠償乙方因此而造成的經濟損失。

　�。�2）由于乙方未能依約履行義務的，應賠償甲方因此而造成的經濟損失。

　　十、爭議解決方式　　合同發(fā)生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，甲XX同意選擇下列第（）種解決方式：　　

　�。�1）可提交市仲裁機構。

　�。�2）向人民法院起訴。

　　十一、附則　　

　�。�1）合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

　　（2）本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。

　　（3）本合同一式兩份，甲XX方各執(zhí)一份，均具有有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　委托代表人（簽字）：委托代表人（簽字）

建筑工程施工合同12

　　甲方（買方單位）：________________________________________

　　乙方（出賣單位）： ________________________________________

　　依照《民法典》和其它有關法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。

　　一、產品名稱、型號、使用地點、數量、單價、金額

　　二、合同價格的說明

　　1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用，售后服務所需的相關費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。

　　2、合同單價在合同執(zhí)行過程中不作調整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執(zhí)行，并不得調整合同包干單價。

　　3、因合同為暫定量，供貨過程中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調整單價。

　　三、墻紙質量要求墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標準進行驗收。

　　1、乙方所必須嚴格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優(yōu)等品。

　　2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢后最終質量應達到優(yōu)良標準。

　　3、所有墻紙和輔料應無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關標準和規(guī)范。

　　四、交貨及施工工期合同簽訂后天內將合同數量墻紙備貨于施工現場，場地具備安裝條件后天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間）。

　　五、交貨地點及方式：寬城萬達XX樣板房

　　六、供貨方式

　　1、本合同的數量為根據現場實測的暫估數，乙方在備貨時應多于該數量，保證現場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產品。

　　2、乙方應根據場地大小進行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內的墻紙無色差、條紋順接自然。

　　3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。

　　七、產品驗收及提出異議期嚴格按照“貨物技術要求及規(guī)范”條款進行驗收，對施工過程中發(fā)現的`不符合質量要求的產品乙方無條件更換。

　　八、產品結算

　　1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進行收方，核定墻紙的實際鋪貼面積。

　　2、根據收方量進行工程結算。用收方數量和合同單價計算結算金額。結算金額墻紙的收方數量215;合同單價。

　　九、付款方式

　　1、合同生效后五天內支付合同總金額的 30%作預付款。

　　2、壁紙鋪裝錢付全款

　　十、甲乙雙方職責

　　1、甲方職責

　　1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。

　　1.2 協調乙方與在場相關單位的關系。

　　1.3 進行施工質量監(jiān)督工作，進行墻紙驗收和收方工作。

　　1.4 支付貨款、辦理工程結算。

　　2、乙方職責

　　2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質量。

　　2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質量監(jiān)督。基層不合格，乙方可拒絕施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質量檢驗合格。施工后因基層質量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。

　　2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。

　　2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。

　　2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。

　　十一、工地現場管理：

　　1、本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的現場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。

　　2.安全施工：乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育，嚴格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　3.文明施工：

　　3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現場管理規(guī)定，保證工地達到文明現場標準（乙方工作人員不能酒后進入施工現場、不能在樓內大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴重者直接驅逐出現場。）。

　　3.2 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。

　　3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調整。

　　十二、售后服務

　　1、乙方對本合同產品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務。

　　2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質量問題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。

　　十三、違約責任

　　1、因色差原因、墻紙質量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。

　　2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

　　日期：_______________

建筑工程施工合同13

　　甲方（業(yè)主）：_________ 乙方（承包方）：_________ 依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況裝飾工程施工地點：_________ 施工內容：_________ 承包方式：_________ 合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。合同總價款（金額大寫）：_________ 其中：人工費_________元，材料費_________元。（見附表

　　一）

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

　　1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面認定。

　　2.2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.3未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　�。�1）甲方不能按約定提供開工條件。

　�。�2）設計變更和工程量變化。

　�。�3）甲方同意工期相應順延的其它情況。

　　1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。

　　四、工程價款支付開工日前三天，甲方支付總價款的_________%，計_________元; 工程日期過半，甲方再支付總價款的_________%，計_________元; 驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余部門，計_________元。

　　五、材料供應

　　1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表（見附表

　　二）。甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料乙方采購的.材料、設備，必須有材料設備表（見附表

　　三）注明品牌、規(guī)格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽訂變更單（見附表

　　四）后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收

　　1.工程質量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單（見附表

　　五）。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。

　　2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________.

　　2.3雙方約定的保修項目內容期限為：_________.（本條

　　2.2和

　　2.3款的內容過多可另加頁）

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。

　　2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　九、違約責任甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時，雙方可以按下述第_________種方式解決：

　　1.由_________仲裁委員會仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　一、其他約定_________

　　二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。

　　三、組成本合同的文件包括：

　　1.本合同條款及合同附表;

　　2.施工圖紙及做法說明;

　　3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;

　　4.補充規(guī)定。

　　四、其他

　　1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。

　　2.乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。業(yè)主（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯系電話：_________ ________年____月____日承包方（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯系電話：_________ ________年____月____日

建筑工程施工合同14

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，就本項仿古建筑施工有關事項，雙方協商達成如下協議：

　　一、工程內容

　　四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

　　二、工程造價：

　　經協商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　三、甲方責任

　　1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

　　2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。

　　3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。

　　4、在施工過程中如出現阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。

　　四、乙方責任

　　1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。

　　2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。

　　3、在施工中，出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。

　　4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖，結構圖由于涉及專利技術不予提供。

　　五、撥款方式

　　乙方進行，撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。

　　六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　八、未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方代表簽字：乙方代表簽字：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同15

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根據《民法典》、《____市保護消費合法權益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一.概況裝飾施工地點：住房結構：室廳廚衛(wèi)陽臺，施工面積____平方米

　　二.價格清包工總費用：______元，大寫(人民幣)：_______________元，其中，水電工：______元，木工：_______元，瓦工：_______元，油漆工：______元，垃圾清運費：_______元，材料搬運費：_______元，其他費用(注明內容)_______________________元。經雙方認可，在施工過程中施工內容如有小的變動，雙方將不更改工程款，當有大的變更時應在變更前友好協商，按實另計。

　　三.工期自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。以上規(guī)定工期為指導工期，為保證施工質量，原則上不少于以上工期，也不應超過工期______天。如遇甲方材料供應不及時等問題，或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的，則相應順延竣工日期。如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期，甲方允許乙方春節(jié)期間停工______至______天)。

　　四.設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五.材料甲方負責采購需用材料，應為符合設計要求的合格產品。乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時將采購材料供應到現場供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。如若甲方授權乙方購買所需材料，乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發(fā)票。乙方應幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質量，核對數量和配件的準確性，發(fā)現質量或或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現常乙方應做好對施工完成的成品保護工作乙方對甲方采購的裝飾材料、均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，未經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按材料價格雙倍補償給甲方。

　　六.付款方式工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下：工程款付款時間表，付款時間付款內容金額，協議簽訂完畢，正式開工____日內預付______鋼架;水泥隔層完工后并經甲方驗收本項目全部，強弱電路管線鋪設到位并經過甲方驗收本項目全部，瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經過甲方驗收后本項目全部，完成木工工程，并由甲方驗收通過后本項目全部，完成油漆工程，并由甲方驗收通過后本項目全部，竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當天本項目全部，保修尾款。

　　七.關于工程質量及驗收的約定甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。凡每一單項施工項目完工后，雙方應在工程質量驗收單上簽字確認。(詳見附表) 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準______《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　八.垃圾清運處理乙方應盡可能將垃圾袋裝化，并有責任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應把所處理垃圾清運至物業(yè)指定的.垃圾堆放場所。

　　九.工地現場管理和安全

　　1.甲方提供的施工要求及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，由施工產生任何事故的責任完全由乙方自行負責。

　　十.違約及違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金支付給對方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期______天后，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協議約定時間付款的，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給乙方。

　　3.甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　5.工程未辦理驗收、結算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　十一糾紛處理方式因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方應先協商調解。協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

　　十二.附則

　　1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，乙方將房屋外門鑰匙歸還。

　　2.本合同簽訂后，工程不得轉包。