光伏安裝施工合同

時間：2022-01-14 10:13:49 光伏安裝施工合同我要投稿

光伏安裝施工合同

　　光伏安裝施工合同

　　隨著人們法律意識的建立，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家收集的光伏安裝施工合同，希望能夠幫助到大家。

　　光伏安裝施工合同1

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_____________

　　承包方(簡稱乙方)：_____________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點：_________________

　　2、住房結構：_________________房型房廳套，施工面積平方米。

　　3、裝飾施工內容：_________________

　　4、承包方式：______________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5、工期：_________________自_____________年_____________月_____________日開工，至_____________年_____________月_____________日竣工，_____________工期_____________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1、工程總價款：_________________￥_____________元，大寫(人民幣)：_____________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：_________________

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_____________元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_____________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_____________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料：_________________詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由_____________方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6、工程竣工：_________________乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的'各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方_____________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付________________元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_____________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：_________________ 電話：_________________

　　乙方(簽章)：_________________ 電話：_________________

　　簽訂地點：_________________

　　簽訂日期：年月日

　　光伏安裝施工合同2

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：

　　1、工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包內容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽能發(fā)電板調試工作。

　　1.4承包方式：

　　包工不包料（含裝卸費）

　　1.5工期：

　　開工日期：年月日

　　實際施工天數：天

　　1.6工程質量：合格

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：

　　安裝費按太陽能光伏發(fā)電板元/W 計算，材料裝卸費按元計算。

　　2、雙方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方派技術人員現場指導安裝，并向乙方進行現場交底。

　　2.1.2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。

　　2.1.3 指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.2 乙方工作

　　2.2.1 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

　　2.2.2 指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，

　　解決由乙方負責的.各項事宜。

　　2.2.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛(wèi)和垃圾清運等工作。

　　2.2.4 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原設施物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原設施物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　3、工程價款及結算

　　3.1 根據甲方提供的施工圖紙功率為萬瓦，安裝費用為元（不含裝卸及搬運費）。

　　3.2 安裝工程完成后，安裝費及材料裝卸費用7日內一次付清。

　　3.3 本工程無保修金，不含稅。

　　4、違約責任

　　4.1甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

　　4.2 乙方應妥善保護甲方提供的設備，如造成損失，應照價賠償。

　　4.3 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。

　　5、附則

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。

　　發(fā) 包人：承包人：

　　發(fā)包人代表：承包人代表：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵編：郵編：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　年月日年月日

　　光伏安裝施工合同3

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　一、基本內容

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。

　　1、基礎施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注：本項目屋面防水由發(fā)包方施工)

　　2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。

　　二、工期

　　開工日期：

　　并網日期：

　　竣工日期：

　　三、合同價格和付款方式

　　合同價格

　　本合同為固定總價合同(含稅)，不做工程決算。合同總價格為人民幣(大寫)：元(小寫金額元)。合同總價已包括了合同中規(guī)定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規(guī)費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的 %，本合同的質保期為年，在竣工驗收合格次日開始計算。發(fā)包方在質保期滿后15日內一次性支付質保金給承包方。

　　四、施工質量和質量檢查

　　1、工程質量

　　(1)、承包方應對施工工程質量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。

　　(2)、發(fā)包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工并完成計劃。

　　2、質量檢查：

　　五、解決爭議的辦法

　　1 起訴訟。

　　(1)調解要求停止施工，且為雙方接受。

　　(2)、法院要求停止施工。

　　六、違約

　　1、甲、乙雙方約定，違約應承擔以下經濟責任：

　　(1)、發(fā)包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務，使合同無法履行的，應承擔違約的責任，違約金按實際損失向承包方支付。