- 裝修合同 推薦度:
- 店鋪裝修合同 推薦度:
- 私房裝修合同 推薦度:
- 正規(guī)裝修合同 推薦度:
- 酒店裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【推薦】裝修合同錦集9篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編整理的裝修合同10篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
裝修合同 篇1
甲方:xx有限公司
乙方: , 層 號商鋪經(jīng)營者
甲方就乙方對 商鋪進(jìn)行裝修改造活動,根據(jù)《北京市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《鳳翔商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項(xiàng)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 裝修商鋪
本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之 層
號商鋪。
第二條 裝修期限
裝修期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 裝修押金
乙方進(jìn)入場地裝修前,需向商廈管理處繳納裝修抵押金XX元,裝修完成后,經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條 裝修條例
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運(yùn)等各項(xiàng)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費(fèi)用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍) 元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置),應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失
。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造,或增加照明設(shè)施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。 11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條 合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方: 乙 方:
負(fù)責(zé)人: 負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn): 區(qū) 街 單元 室
二、形式結(jié)構(gòu): 層式 室 廳 廚 衛(wèi)
三、工程項(xiàng)目
1.四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)30*30瓷磚,要求平整。
2.未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后,3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
六、工程造價
材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_____ ____元人民幣。
七、付款方式
為確保工程質(zhì)量,暫扣500元押金,XX 年 4 月8日至 XX 年 7 月6日內(nèi)無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)。本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字起生效。(注:以戶主姓名作為發(fā)包方,又稱為甲方;建筑裝飾公司,稱為乙方。)
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇3
甲方(屋主):
乙方(施工方):
甲方雇傭乙方裝修甲方位于市區(qū)路號小區(qū)內(nèi)號房屋,甲乙雙方應(yīng)共同遵守以下條款:
一、裝修項(xiàng)目及價格
(一)水電安裝
水路:包括兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺的水路、燃?xì)夤苈返姆笤O(shè)安裝。
電路:由甲方指定增設(shè)的室內(nèi)開關(guān)、插座以及燈具的安裝。
價格:水電安裝費(fèi)用總價為元整(含人工費(fèi)、沙子水泥材料費(fèi)以及建筑垃圾倒放費(fèi)等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個衛(wèi)生間、廚房、陽臺以及過道等,單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
2、墻面:兩個衛(wèi)生間、廚房、三個房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等,單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
3、碰角:所貼墻面直角對接處,單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
4、踢腳線:餐廳、客廳以及過道處等,單價為元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
5、其他:貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時,不發(fā)生費(fèi)用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共元;門窗包封時按實(shí)際碰角長度計(jì)算(即單價為元/米,含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)),灶臺面寬0.55-0.6米,混磚結(jié)構(gòu)。單價為元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材,不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗,厚度mm的南南鋁材,厚度0.5mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價為元/平方米(含安裝費(fèi)、材料費(fèi))。
(五)地面找平
三個房間用水泥砂漿找平,與客廳貼磚后高度相對找平。單價為元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準(zhǔn)備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中,要遵守小區(qū)物業(yè)管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤,造成人身和財(cái)產(chǎn)的損失,由乙方自己承擔(dān)。
(二)裝修前,乙方事先確認(rèn)既有裝修設(shè)施的狀況;材料使用前,確認(rèn)材料無質(zhì)量問題,否則驗(yàn)收時所發(fā)現(xiàn)的新生缺陷和質(zhì)量問題,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標(biāo)準(zhǔn)的工藝和程序進(jìn)行,不得偷工減料,不得污損、毀壞甲方屋內(nèi)(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設(shè)施,如果造成不可復(fù)原的損壞,乙方要承擔(dān)賠償和修復(fù)的全部費(fèi)用。
(四)乙方在保證裝修質(zhì)量的前提下,應(yīng)保護(hù)和節(jié)約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費(fèi)和丟失,乙方須賠償。特別是貼磚時應(yīng)注意避免耗材過大,須認(rèn)真仔細(xì)選磚,有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應(yīng)設(shè)法及時補(bǔ)救裝修缺陷,如不能補(bǔ)救,甲方可以要求返工或賠償,直至達(dá)到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(dān)(其余由甲方自行選購),所使用的原材料須符合國家相關(guān)房屋建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),無污染。
(七)乙方所提供的水泥為海螺牌,標(biāo)號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求,開關(guān)插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現(xiàn)象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動、脫落、起翹等現(xiàn)象,接縫(含碰角)大小一致、平直、工整,踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全,無漏水現(xiàn)象;鋁合金窗安裝牢固、安全,無漏雨漏風(fēng)現(xiàn)象,材質(zhì)必須符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
三、 施工時間嚴(yán)格控制在上午8:00-12:00、下午14:30-17:30時段,晚上乙方人員不得在甲方房屋內(nèi)留宿,以免影響他人正常休息。
四、裝修工期為年月日—年月日,共天。裝修工期不得超過15天,最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費(fèi)100元。
五、裝修結(jié)束后,甲乙雙方共同現(xiàn)場驗(yàn)收,不合格處要求及時返工。
六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項(xiàng)目、遇到的問題雙方共同協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式四份,各執(zhí)兩份,甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項(xiàng)條款。如果出現(xiàn)違約,雙方應(yīng)各自承擔(dān)因違約所造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
甲方:乙方:
裝修合同 篇4
發(fā)包方: 身份證號碼: (以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼: (以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方多次商議,答成以下協(xié)議:
一、裝修內(nèi)容:
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計(jì)及施工。其中包括:
。ㄒ唬┮曳綄⒓追皆T面內(nèi)貨架拆除搬走,并將所有垃圾(包括施工所產(chǎn)生的垃圾)全部清除;
。ǘ┘追綄﹂T頭的要求:門頭加門柱為全玻璃并加金屬邊框(玻璃顏色由甲方自定:門頭的面板為蘋果綠,底板與門柱為黑色);
。ㄈ┎AчT:推拉式玻璃門(金屬邊框),玻璃厚度必須是12毫米;
。ㄋ模┑陜(nèi)吊頂:甲方要求是石膏板+乳膠漆,()四周為二級吊頂,含燈帶,中間為灰色玻璃(規(guī)格:大約6米6(長)× 80公分(寬);
(五)店面有一隔斷,甲方要求使用木工板+乳膠漆,側(cè)邊門為鏡面門;
。┑昝嬷胁坑幸恍《蔚蹴,下方隔斷有兩面背面形象墻須用玻璃或有機(jī)玻璃固定,加電路,乙方按甲方的要求施工;
。ㄆ撸╇娐罚旱昝嫠须娐泛退胁牧希ㄈ珉娋,插座,開關(guān)等)由乙方承擔(dān);
。ò耍┐b修結(jié)束,乙方須按甲方要求對新到的貨柜進(jìn)行組裝(包括電路);
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利
1、甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計(jì)意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外,還有終止合同的權(quán)利。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1、乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利,甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、乙方應(yīng)做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2、竣工后,甲方在經(jīng)營過程中如由乙方裝修使用的所有玻璃造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān);
四、裝修金額
包工包料的總金額:壹萬陸仟圓整(16000.00元)
五、裝修工期
自裝修之日起,工期為10天,如延期一天,罰款1000元
六、分期付款方式:
開工時,甲方先預(yù)付工程款:壹萬元整(10000.00元),待裝修結(jié)束,驗(yàn)收合格后一次性付清剩余工程款。
本協(xié)議共2頁一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方): 身份證號:
乙方(承包方): 身份證號:
裝修合同 篇5
甲方:
乙方: (以下簡稱乙方)
現(xiàn)甲方為裝修 ,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立本裝修合同,以供雙方共同恪守。
一、工程項(xiàng)目:
1、10個房間、一個客廳、一個廚房,房間頂四周打石膏線,12個間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩?zhàn)樱⒘钇醿纱巍?/p>
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊PVC板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮌VC板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限:
二○xx年四月二十日至二○xx年十月二十日,如不能按期完成,每天將處罰金貳佰元。
五、工程造價:
包工包料,甲方支付給乙方裝修費(fèi)(包括人工費(fèi))計(jì)人民幣壹佰零伍萬捌仟元整。
六、付款方式:
工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)一次性將裝修費(fèi)付清。
七、款項(xiàng)至劃至戶名:
開戶帳號:
八、裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
九、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。具有相同效應(yīng)。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年 月 日 年 月 日
裝修合同 篇6
甲方:
住所地址:
聯(lián)系電話:
乙方:
單位名稱:
施工負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
第一條:工程概況
1、工程承包方式:基礎(chǔ)裝修
2、工程期限:
3、開工日期:月日
4、竣工日期:月日
5、合同價款:大寫 元。
6、合同內(nèi)容:
水電材料:
BV鴿牌電線,得億PVC線管、底合、電膠帶、秋葉源閉路線、秋葉源網(wǎng)線、水管、金牛(冷熱水)日豐汽管、日豐內(nèi)絲灣頭。得億PVC管,材料費(fèi)人工費(fèi)是乙方付款。
第二條:水電安裝
1、廚衛(wèi)水管、衛(wèi)生間水管采用金牛冷熱水管,衛(wèi)生間排水采用PVC得億管;
2、廚房、衛(wèi)生間電線采2.5mBV電線安裝。
3、廚房衛(wèi)生間吊頂采用普通長條鋁扣板;
4、客廳至次臥空調(diào)采用4mBVR銅芯線,插座采用2.5mBV銅芯線線管采用得億PVC管,線路為明線,開關(guān)插座為明裝;
5、廚房、衛(wèi)生間貼墻地磚(墻地磚采用普通瓷片),廚房防水做兩遍、衛(wèi)生間防水做叁遍。衛(wèi)生間關(guān)水后方可貼磚;
6、客廳主、次臥燈采用日光燈,廚房采用普通頂燈。衛(wèi)生間安浴霸;
7、廚房做廚柜采用普通灶臺磚,廚柜門采用生太板人工現(xiàn)場做,廚柜臺面采用普通大理石;
8、廚房主、次臥門采用九星板雙程人工現(xiàn)場做,中間為(2X4)木板門方為(4X10)木條,平面采用玻英紙,門鎖采用球形鎖;
9、客廳主、次臥墻面漆不在預(yù)算中。
水泥材料:
水泥拉法基32.5#石粉、河沙、紅磚材料費(fèi)人工費(fèi)是乙方付款。
第三條:工程驗(yàn)收、工程款結(jié)算
1、甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方按時參加工程驗(yàn)收。
2、雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程進(jìn)行驗(yàn)收。 水電安工后驗(yàn)收墻地磚貼安后驗(yàn)收木工完工后驗(yàn)收
3、工程款支付方式
合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款。
第四條:本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起計(jì)算保修期,單包工程和包工包部分材料的工程保修期不貳年。
第五條:本合同共計(jì)叁頁,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
裝修合同 篇7
案情簡介
周某為維思投資公司裝修辦公室,當(dāng)時因?yàn)殡p方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負(fù)責(zé)裝修事宜,材料費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,人工費(fèi)按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進(jìn)行了裝修。裝修進(jìn)行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進(jìn)場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔(dān)材料費(fèi)、人工費(fèi)及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點(diǎn)代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實(shí)際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān);2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應(yīng)屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設(shè)工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應(yīng)資質(zhì),所簽合同應(yīng)屬無效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定,應(yīng)對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明,我們認(rèn)為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴(yán)重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認(rèn)或法院指定的第三方鑒定機(jī)構(gòu)有權(quán)對工程進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
裁判結(jié)果
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進(jìn)行反復(fù)溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達(dá)到當(dāng)事人預(yù)期,得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿,F(xiàn)屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實(shí)際的損失要求賠償。
違約責(zé)任怎么算?
違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡稱,是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。
法律咨詢:
今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了(1套房子分成4戶出租的),然后房主要后天中午收房,讓我們?nèi)及嶙撸晃蚁雴杽e的住戶違約我有責(zé)任么?可否要求違約金?另外提前收房有沒有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外時間很緊兩天內(nèi)不見得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費(fèi)用可以找中介支付?
律師解答:
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。
相關(guān)法律知識:
違約行為分類
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定:當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任?梢,在雙方違約情況下,雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實(shí)現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn),違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實(shí)際違約與預(yù)期違約。
裝修合同 篇8
甲方:_________
代表人:_________
乙方:_________
代表人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程地點(diǎn)_________。
2、工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、承包方式:雙方商定采取下列_________種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、工程期限及保修期:工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期:_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,雙方簽字之日起計(jì)算,并由乙方開具工程保修單。
5、合同價款及付款方式:
本合同總價為(大寫):_________(小寫)_________元,合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
┌─────────┬────────────────────┐
│支付時間 │支付金額│
├─────────┼────────────────────┤
│開工前三天│支付(合同總價60%) 元│
├─────────┼────────────────────┤
│年月 日 │支付(合同總價35%) 元│
├─────────┼────────────────────┤
│雙方驗(yàn)收合格 │支付(合同總價5% ) 元│
└─────────┴────────────────────┘
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)
甲方:
1、開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,采取保護(hù)措施;
2、提供施工期間的水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系;
4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6、對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
7、甲方家庭成員對工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方備案認(rèn)可;
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
3、負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護(hù),防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);
4、文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
三、工程變更
1、工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時,須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場,并事先通知乙方,雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,并收取一定的保管費(fèi)用,如造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補(bǔ)償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時,禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按20xx年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
2、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時辦理,以便進(jìn)入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收,應(yīng)及時以書面形式通知乙方,另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用,驗(yàn)收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效
3、如未經(jīng)驗(yàn)收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗(yàn)收合格。
4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗(yàn)證,經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范",進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測,并提供檢測報告。檢測費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測結(jié)果不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。
6、甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補(bǔ)充合同。
六、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
七、工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金時,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時,應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、甲方責(zé)任:
(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺班的實(shí)際損失。
(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4)甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、乙方責(zé)任
(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。
(3)乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
(4)由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項(xiàng)
1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn),甲方可委托乙方負(fù)責(zé),其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方當(dāng)場安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、雙方另有約定,可簽訂補(bǔ)充合同。
2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。
4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、本合同一式_________份,雙方各執(zhí)_________份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽章):_________ 法定代表人(蓋章):_________
電話或手機(jī):_________ 電話或手機(jī):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝修合同 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:住房裝修
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:計(jì)***平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料
5、工程開工日期:
6、工程竣工日期:
工程總天數(shù):
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費(fèi)的%;當(dāng)工期進(jìn)度過半,甲方即第二次付施工工費(fèi)的%。剩余%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽約日期: 年 月 日
房屋裝修合同范本(3)
發(fā)包方:___ __(以下簡稱“甲方”)
承包方:____ _(以下簡稱“乙方”)
為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執(zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于昆明市西山區(qū)廣福路世紀(jì)半島v期.蘋果谷bb戶型2幢1單元202-1402號房,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗(yàn)收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬鋼筋混泥土磚墻結(jié)構(gòu),房型為2房2廳1廚1衛(wèi),建筑總面積為83平方米;施工的是其中的2房2廳1廚1衛(wèi),施工面積為69平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》。
第六條 施工內(nèi)容和做法說明如下:
(一)廳:地面部分:地面找平、制作電視柜,墻面部分:刷墻漆、制作電視背景墻、制作餐廳紅酒架,天棚部分:周邊吊頂、安裝吊燈、筒燈、射燈、燈帶,門窗部分:拆掉客廳第一道落地窗,在外觀陽臺上安裝鋁合金窗戶、玻璃。
(二)房:地面部分:地面找平,墻面部分:刷墻漆、安裝墻體儲衣柜2組,天棚部分:床頭、床位吊頂、安裝吊燈、筒燈、射燈、燈帶,門窗部分:拆掉客廳第一道落地窗,在外觀陽臺上安裝鋁合金窗戶、玻璃。
(三)廚:地面部分:做防水、貼地板磚、制作灶臺櫥柜、洗拖把池,墻面部分:貼瓷磚,天棚部分:吊頂、安裝燈具。
(四)衛(wèi):地面部分:做防水、貼地板磚、蹲坑、洗面臺,墻面部分:貼墻磚、淋浴,天棚部分:吊頂、安裝燈具、浴霸。
(五)其他:地面部分:貼地板磚,墻面部分:貼墻磚,天棚部分:制作隔板儲物柜,其他:鞋柜。前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費(fèi)見作為本合同附件(五)的《人工費(fèi)報價單》。
第八條 該房屋總工程人工費(fèi)為14000.00元(大寫:一萬肆仟元)。此費(fèi)用已經(jīng)包括垃圾清運(yùn)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)、稅金。
前款所述的14000.00元(大寫:一萬肆仟元)限于人工費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、管理費(fèi),不包括材料費(fèi)。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結(jié)論,雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第九條甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按時送到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第十條甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價款或材料和設(shè)備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十一條工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當(dāng)于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的'三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款40%的工程款;
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十二條因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十三條雙方款項(xiàng)往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十四條竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的5%的保修基金?⒐を(yàn)收合格后一年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第十五條工程竣工,甲方驗(yàn)收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計(jì)算總價款的依據(jù),按照評估結(jié)果結(jié)算總價款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第十六條本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第十七條乙方指派_____為工程駐工地代表,負(fù)責(zé)本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當(dāng)書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第十八條乙方應(yīng)當(dāng)自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第十九條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、 db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十條施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十一條乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十二條施工期間,甲方修改設(shè)計(jì)方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項(xiàng)目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項(xiàng)目變更單》。
因甲方變更工種項(xiàng)目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同的規(guī)定處理。
第二十三條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫,或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全和超過住宅原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實(shí)施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當(dāng)提供修改意見。
第二十四條乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第二十五條施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第二十六條施工現(xiàn)場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān),但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔(dān):水費(fèi)10元/日,電費(fèi)10元/日,煤氣費(fèi)0元/日,電話費(fèi)0元/日。
前款所述施工現(xiàn)場每日發(fā)生的各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項(xiàng)費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗(yàn)收
第二十七條隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時間參加驗(yàn)收。甲方不能按時驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗(yàn)收,可能導(dǎo)致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)接受驗(yàn)收結(jié)果。甲方事后要求復(fù)驗(yàn)的,乙方應(yīng)當(dāng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)合格的,復(fù)驗(yàn)、返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期予以順延。
第二十八條工程竣工后,乙方應(yīng)在竣工前五日書面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知后七日內(nèi)按照工程設(shè)計(jì)合同約定和相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格的,辦理驗(yàn)收移交手續(xù),簽署作為本合同附件(七)的《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》和作為本合同附件(八)的《工程結(jié)算單》。乙方應(yīng)當(dāng)出具作為本合同附件(九)的《住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書》。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)不能組織驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方另定驗(yàn)收日期,驗(yàn)收合格的,甲方承認(rèn)原竣工日期。
第二十九條 乙方因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損失的,甲方將依據(jù)法律途徑處理,乙方必須配合。
第十章 保修
第三十條工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第十一章違約責(zé)任
第三十一條甲方違反本合同第七章第十六條規(guī)定,每逾期1日,應(yīng)按逾期1日向乙方支付100元至500元違約金。
第三十二條乙方違反本合同第七章第十六條規(guī)定,每逾期1日,應(yīng)按逾期1日向甲方支付100元至500元違約金。但因甲方的原因或經(jīng)甲方書面確認(rèn)的變更施工項(xiàng)目等原因而延長工期的除外。
第三十三條本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經(jīng)結(jié)算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當(dāng)于工程總價款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第三十四條雙方因履行本合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,選擇以下第兩種途徑解決:
(一)向勞動仲裁委員會申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第三十五條本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲 方:___ __ 乙方:_____
身份證號碼:_____ 法定代表人:_____
委托代理人:_____ 委托代理人:_____
身份證號碼:_____ 身份證號碼:_____
地 址:_____ 地址:_____
電 話:____ 電 話:_____
郵 編:_____ 郵編:_____
日 期:_____年_____月_____日 日 期:_____年_____月_____日
【【推薦】裝修合同錦集9篇】相關(guān)文章:
【推薦】裝修合同模板錦集8篇05-04
【實(shí)用】裝修合同錦集五篇05-10
【必備】裝修合同錦集八篇05-05
有關(guān)裝修合同錦集10篇05-05
【推薦】房屋裝修合同04-21
房屋裝修合同【推薦】04-21
有關(guān)房屋裝修合同錦集5篇05-10
【必備】裝修合同模板錦集九篇05-10
【熱門】房屋裝修合同錦集8篇05-10
有關(guān)裝修合同模板錦集八篇05-06